包工包料施工的合同
隨著法律知識的普及，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家收集的包工包料施工的合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
包工包料施工的合同 篇1
甲方：______________聯系電話：______________
乙方：______________聯系電話：______________
為確保工程按時按質竣工驗收，明確雙方各自義務，現將油漆工承包給乙方，特訂立如下合同：
一、承包方法：
承包方式：雙包，即包工包料。工作量：承包價格：______________
二、工程進度：
按照甲方的要求進度，自______________年______________月______________日至______________年______________月______________日止，乙方必須按合同進度按時完成，乙方如不能完成，甲方有權采取罰款進行制約。
三、工程質量：
必須保證施工質量符合設計要求、現場管理人員要求，盡量做到使客戶滿意。
四、安全：
必須保證施工安全，杜絕大小事故的.發生，禁止工作期間及中午飲酒，安全帽有乙方自備，但乙方必須購置符合國家安監合格安全帽。乙方和其職工要簽訂安全協議，分項工程要有安全交底。乙方必須服從現場安全管理，發現隱患及時匯報。所有施工中的一切安全由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
五、付款方式：
略
六、此合同一式兩份，雙方簽字有效，各持一份為憑，并作為雙方當事人法律依據。
甲方：______________
乙方：______________
日期：______________年______________月______________日
包工包料施工的合同 篇2
發包單位(甲方)：_________________
承包人：(乙方)：_________________
根據中華人民共和國民法典和建設安裝工程承包合同條例的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：
第一條、工程概況
1.1、工程名稱：_________________
1.2、工程地點：__________________________________
1.3、工程內容：
含如下內容：地下室基礎承臺及基礎梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側后由甲方負責外運。
1.4、工程總價：________按下室占地面積_______元(此價格含不可考慮的因素，沒有任何價格調差)。
1.5、工期：
第二條、合同使用標準和法律
2.1、合同使用標準：______________
2.2、適用法律：中華人民共和國民法典和建設安裝工程承包合同條例
第三條、甲方工作
3.1、公布工地各項管理制度，對工程質量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促，監督施工質量并協調解決施工過程中的各種問題。
3.2、按照合同條款按時按量支付工程款。
3.3、如乙方不服從甲方指揮，不能按時完成甲方規定的`施工任務，或發生重大失誤導致工程停工，甲方有權終止合同。對造成甲方經濟損失的，由乙方負責賠償。
3.4、負責加強安全管理、完善安全規章制度，做好安全設防。
3.5、對乙方違反各種管理制度、操作規程、安全生產、文明施工規定的人員甲方有權清理出施工現場。乙方不服從甲方現場施工員的安排，不能按時、按量、按要求完成施工任務(或整改內容)的，甲方有權另行安排人員完成，造成的一切費用均由乙方負責，對消極對待、屢教不改的，甲方有權終止協議；中途退場的，甲方有權不付任何工資費用。
第四條、乙方工作
4.1、乙方須安排一個負責人長期呆在現場協調工作，至該工作內容全部完成為止。
4.2、乙方嚴格按照甲方測量出的樁頂標高進行破除，標高測量中乙方必須派人員配合，嚴禁用炮機鑿除，人工破除過程中不能傷及樁鋼筋，破除后的樁頭必須保持平整完好。預留鋼筋必須按甲方的要求所預留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑，并掩埋在車庫底板以下。
4.3、前期進場必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開始施工，施工中乙方必須按照甲方的進度相應的增加機械人員，如進度達不到要求，甲方有權終止合同，并按完成的50%結算。
4.4、乙方進場后，甲方負責提供住宿及生活水電，乙方自帶破樁工具(包括空壓機)。在施工過程中，甲、乙雙方必須緊密配合，確保施工進度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全，上班必須安全帽，穿膠鞋，如發生安全事故，由乙方完全負責，嚴格遵守公司的各項安全，生產制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進度，如進度嚴重跟不上，甲方有權中止乙方的合作。
第五條、工程款
工程款支付金額和時間：按地下室后澆帶分成六塊，每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款項待地下室墊層全部澆筑完一周內全部付清，甲方違約的責任：甲方不按期付款，乙方有權停工，甲方應承擔乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金，乙方只提供收款收據。
第六條、合同的生效與終止
合同簽字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。
第七條、合同份數
甲乙雙方各執2份。
第八條、合同款未盡事宜，經雙方協商后，用補充協議補充或協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包工包料施工的合同 篇3
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律規定，經甲、乙雙方協商同意，達成協議如下：
一、工程范圍
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、承包方式：
二、工期要求：
1、自 年 月 日，從開工之日，樓房具備作業面后開工 個月交工。
2、承包人應按甲方設計的要求進行施工進度安排，必須無條件服從管理，不得以任何理由拖延工期，若因各種原因引起的工期順延或暫停施工須經甲方同意。
3、承包人必須有采取足夠的措施保證按時、按質、按量完成承包內容。否則，工期拖延一切直接或間接的后果自負。(注：施工中陰、雨天工期可順延，5℃以下溫度禁止施工，工期可順延。)
三、施工質量要求：
1、鋼檁條
2、彩鋼板厚度
四、工程驗收
此工程經甲方驗收合格即視為合格。
五、合同價款與支付方式：
合同單價： /㎡，施工面積約 ㎡。合同總價款： 工程款待工程竣工甲方驗收后一次性給付總額工程款。
六、其他約定： 由于任何一方的`原因導致施工不能進行或不能順利進行，人為不可抗力除外，責任一方應賠償對方相應損失。
七、爭議的處理：執行本合同中發生的問題，雙方可協商解決，協商不成可訴訟至工程所在地法院。
八、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律簽字蓋章后生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
包工包料施工的合同 篇4
甲方（發包人）：____________
乙方（承包人）：____________
甲方位于擋土墻人工挖孔樁基工程，經雙方面議協商甲方決定以包工、包施工機械用具的方式承包給乙方施工，并訂立合同條款如下：
一、承包范圍。
平面布置圖的所有人工挖孔樁灌注樁，按圖施工，樁徑含護壁在內1500mm，深度至甲方認可內所需的一切施工過程用工和需施工機械，其中無論挖到石頭、巖層或出現其他情況，都以每米按290元計算，甲方只提供電源、電表開關箱及水泵。因本次合同為修改合同，如乙方再次無理要求甲方加價或罷工，甲方有權把承包權收回并拒付工程款。
二、施工機械及用具。
本工地挖孔樁所需的機械設備，風壓機、電機等全部由乙方負責提供。
三、承包價格及付款方式。
本工地采用人工挖孔樁基包護壁在內直徑1500mm壹米，1500mm每米按290元計算，包干結算的方式。乙方每組人員可支借一百元伙食費每天，其余部分待工程完工竣工驗收后一次性付清。
四、工期及安全。
本工程初定于20__年8月9日正式開工，乙方必須嚴格按照國家施工操作規程辦事，作好安全生產的防范措施，用電要有嚴格的`漏電保護措施，井下作業要帶安全帽。如出現一切事故概由乙方承擔全部責任，與甲方毫不相干。
五、質量要求。
挖孔樁的垂直度樁徑偏差在3cm內，鋼筋籠制作安裝位置正確、混凝土的澆筑應符合國家施工及驗收規范的要求，分層振搗密實，如出現不聽從甲方現場人員的指導一次罰款貳佰元。
六、其它條款。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字后生效，任何一方不得違約，空口無憑立字為據。雙方按圖施工，未盡事宜，雙方協商處理。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
包工包料施工的合同 篇5
甲方：____________
乙方：____________
工程地點：甲方在南莊村處建房屋兩層，建筑面積為_________平方米。由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：
采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料，因施工過程中發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監工，并接受合理化建議并采納。
乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括樓頂頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
經甲乙雙方協商，建筑面積按相關民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每樓面平方米1/2費計算，即樓面平方米是_________元/平方米，屋檐滴水處是（貳佰元）/平方米。
先預付_________元整（大寫：_________）。工程如在農歷_________年_________月_________日完成外墻磚、屋內格墻及屋頂樓平完工。付款_________元整（大寫：_________）。內墻及地平及外墻磚完工付款_________元整（大寫：_________）。剩余部分經甲方驗收合格后。
甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工。
1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發現質量問題的，如：
（1）所進材料一定確保質量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
（2）主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋；天板或地板開裂、塌陷、露筋等等），由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。門面貼瓷磚。
乙方必須按照安全規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發生，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的`施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在_________年_________月_________日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。乙方所需材料，應在年前籌備齊，以便年初好施工。
本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，在證人執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：____________
乙方簽字（章）：____________
包工包料施工的合同 篇6
甲方：
乙方：
甲方將位于臺子上的擬建房屋幢承包給乙方施工修建。
本著雙方平等自愿的原則，公平、公正，就有關事項協議如下，望雙方共同遵守執行。
一、承包方式：
采用包工包料的方法。
二、甲方的責任：
1、負責三通一平水電費用。
2、采購運輸合格建筑材料到工地現場。
3、看守保管乙方運入工地的架料、建筑機具。
4、現澆樓板當天負責伙食供應。
5、及時足額付工程進度款。
三、乙方的責任：
1、負責整個工程所有的.泥工工藝，直至交付合格工程。
2、工程內容：從地圈梁以上施工直至屋面工程。
3、裝飾工程要求：
①外墻面四周貼瓷磚，包括琉璃瓦;
②內裝飾：樓梯間貼墻裙1.00高，踏步、休息平臺貼磚。內墻除貼磚外全部清光。廚房、衛生間、地面、墻面滿貼瓷磚;
③樓地面全部貼地板磚、地腳線，另外底層砌梯坎。
4、安全施工防護措施：
乙方必須加強安全防護措施有效，嚴禁出現一切工傷事故，如出現意外一切責任由乙方負責，甲方不承擔任何經濟補償。
四、控制質量要求：
1、乙方必須按甲方提供的圖紙進行施工，如有變更必須經甲方同意。
2、乙方必須按照有關現行施工規范、規程施工，如出現工程質量事故所造成的經濟損失一概由乙方負責。如乙方施工中途毀約甲方不予結算并給予一定數額違約金罰款最低元。
五、工程量計算方法：
按定額規定計算建筑面積。
六、工程款支付方法、時間、結算：
1、原則上按形象進度付款，每層澆筑樓板后支付
2、內裝飾元，外裝飾元，元，余款待工程完工經有關人員驗收合格后一月內付清。
七、工期：
20xx年xx月xx日竣工。
八、其他：
本協議未盡事宜，甲、乙雙方共同協商。
九、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。直至工程完工，自然失效。
甲方：
乙方：
聯系電話：
聯系電話：
日期：
包工包料施工的合同 篇7
建設單位（甲方）：______
承建單位（乙方）：______
為確保該工程的順利進行，經甲乙雙方協商達成以下條款，雙方將嚴格執行。
第一條工程概況。
1、工程名稱：園林綠化。
2、工程地點：______
4、工程造價：______
第二條工程期限。
本工程_________年____月____日開工，______________年____月____日竣工。
第三條工程延誤與工程獎罰。
1、乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的情況下應提前三天書面通知甲方并經甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在規定期限內發出延期通知的，工期不順延。
2、施工中因各種原因需要停工，應提前24小時書面向甲方提出申請，由甲方視情況決定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然災害等原因，工期相應順延。
4、因乙方原因造成延期開工或停工的，由乙方承擔相應損失。
第四條甲方工作。
1、確保施工現場做到三通一平。
2、確保乙方施工用水及養護用水、用電。
第五條乙方工作。
1、乙方必須按甲方確認的'工程進度組織施工，接受甲方對工程進度的監督檢查。
2、工程竣工后，乙方應按本合同約定的保修期，對本工程承擔質量保修責任。
3、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的責任及相關費用，由乙方承擔。
第六條質量驗收。
工程質量應達到《城市綠化施工及驗收規范》標準，經驗收不合格，乙方進行返工、修改并承擔所發生的費用。
第七條付款方式。
工程施工完畢驗收合格后15日內，甲方應向乙方以銀行轉賬或網銀方式支付全部結算價款。
第八條爭議處理。
因履行本合同發生爭議，應協商解決，如協商不成，應由甲方所在地人民法院管轄。
本合同一式貳份。甲、乙雙方各執壹份，雙方蓋章生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
包工包料施工的合同 篇8
甲方：______________
乙方：______________
工程地點：甲方在南莊村處建房屋兩層，建筑面積為平方米。
由乙方承包施工。
經雙方協商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式
采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料，因施工過程中發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監工，并接受合理化建議并采納。
乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的`施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主體工程的建筑，包括樓頂頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
三、承包價格及付款方式
經甲乙雙方協商，建筑面積按相關民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每樓面平方米1/2費計算，即樓面平方米是元/平方米，屋檐滴水處是/平方米。
先預付元整。
工程如在農歷_______年_______月_______日完成外墻磚、屋內格墻及屋頂樓平完工。
付款_______元整。
內墻及地平及外墻磚完工付款元整。
剩余部分經甲方驗收合格后。
四、雙方責任
甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工。
五、質量要求
1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發現質量問題的，如：
1)所進材料一定確保質量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
2)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;
主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋;
天板或地板開裂、塌陷、露筋等等)，由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。
門面貼瓷磚。
六、注意安全
乙方必須按照安全規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發生，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。
乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的乙方應當負全部責任。
如果乙方施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
七、工期要求
主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在_______年_______月_______日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。
如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。
乙方所需材料，應在年前籌備齊，以便年初好施工。
八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，在證人執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字：_______
農歷日期：_______年_______月_______日
乙方簽字：_______
農歷日期：_______年_______月_______日
在證人簽字：_______
農歷日期：_______年_______月_______日
包工包料施工的合同 篇9
建設單位：(以下簡稱甲方)
施工單位：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》的要求,甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。甲方對乙方的施工能力和管理水平進行了考察，認為能夠滿足該工程的要求。經甲、乙雙方協商特定協議如下。
一、工程項目的綜合說明
2、工程地址：
3、工程規模：建筑面積約8000平方米(實際面積以施工圖為準)
4、結構及層數：磚混六層
5、發包方式：包工包料
6、發包范圍：工程圖紙全部內容
7、開竣工日期：_________年____月____日至_________年____月____日。
8、本工程質量必須達到國家施工驗收規范的合格標準。
二、工程造價
1、經甲、乙雙方共同商定本承包協議造價為：
車庫及住宅部分實行平方米包干為910元/平方米。
2、面積計算依據：
國家規定的.建筑面積計算標準
三、材料采購供應
材料均由乙方自行采購。如甲方供料價格應按照同期市場價格，經雙方認可。甲方指定使用的砂石、門窗等材料用撥付給乙方的房產進行置換。
四、工程款支付方式
工程款支付按施工進度足額撥付。由乙方將已完成工程量上報甲方，按50%現金加50%房產進行撥付(砂石及門窗等甲方供應的材料視同撥付房產)。房產在施工前按2950元/平方米以立體砍塊的形式留足，經雙方確認后，根據施工進度情況陸續進行撥付。工程名稱：富拉爾基區小區號樓
五、工程基礎的處理和重大設計變更費用的計取
1、施工現場三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內。
2、基礎墊層以下的地基如需處理費用不含在總價內，經雙方確認后按實際發生給予調整。
3、重大設計變更(指結構、規模、標準)由該工程圖紙設計部門出變更圖或變更說明，并由乙方負責施工，其費用不含在總價內。按實際發生給予調整。
六、工程保修
本工程保修按中華人民共和國國務院《建設工程質量管理條例》及《黑龍江省建設工程質量管理規定》執行。按工程總造價的2%預留，滿一年后返還。
七、其他有關要求和說明：安全生產及文明施工按有關規定執行。如發生安全事故由肇事方負責。
八、本協議共四份，建設單位、施工單位各二份。
以上協議經雙方單位蓋章、負責人簽字生效。
建設單位:(蓋章)施工單位:(蓋章)
法定代表人：(簽字、章)
法定代表人：(簽字、章)
代理人：(簽字、章)
代理人：(簽字、章)
_________年____月____日
包工包料施工的合同 篇10
甲 方：
乙 方：
甲方將“ 杭政儲出【20xx】9號地塊商品住宅 ” 防水工程發包給乙方施工，根據《中華人民共和國建筑法》 、《中華人民共和國合同法》甲方與發包方簽訂的《建設工程施工合同》以及相關工程補充協議和經濟文件的約定，結合本工程具體情況，雙方協商達成如下協議：
第一條 工程概況
1、承包范圍：包工包料
2、防水工程報價
地下室底板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，單價按 18 元/㎡。 地下室側板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，單價按 18 元/㎡。 屋面及衛生間防水具體施工方案及價格由甲乙雙方另行協商。
以上防水工程完工驗收合格后，工程量按以實際完成的平方數為準，工程總價以實際完成的平方數×單價。
第二條 甲方工作責任
2.1開工前，甲方向乙方提供原設計圖紙、變更通知及發包方要求說明，并向乙方作現場交底;基層要平整、干凈、牢固、無空鼓、無松動、不得有起砂、開裂等缺陷，符合防水施工規范要求;清除影響施工的障礙物。
2.2 合同簽訂后，甲方做好施工組織設計，各分部門分項開工前要有具體的施工方案、方法、質量保證措施和技術交底工作。
2.3 甲方向乙方免費提供施工用水、電源、垂直運輸機械，以及乙方施工管理人員住宿場所等，并說明使用注意事項。
2.4 甲方協助乙方做好現場成品的保護、防盜等工作。
2.5 甲方負責該防水工程項目的質量、安全、進度、文明施工和技術的檢查和監督，組織工程質量的檢查、驗收。
2.7 甲方對乙方交接的防水層成品有保護的責任。
第三條 乙方工作責任
3.1 嚴格執行施工規范、工地安全規程、防火安全規定，按圖紙或雙方協定方案施工，參加驗收。
3.2工程完工未移交甲方前，負責對現場成品進行保護。
3.3施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.4乙方負責提供產品出廠檢驗報告、出廠合格證、現場抽樣檢驗報告、產品施工工藝并按時提供給甲方。
第四條 關于工程質量及驗收的約定
4.1本工程按施工圖紙或雙方協定方案、做法說明、設計變更及國家制度的施工規范組織施工、驗收。
4.2采用合格的防水材料，進場施工。
第五條 關于工程款支付的約定
5.1 防水工程施工完畢、防水工程驗收合格后15天內，甲方將工程款付至工程總造價_80_%(除 5 %做質量保證金外)，其余款甲方在兩個月內需全部付清給乙方。
5.2 保修期滿甲方在一個星期內將保修金一次性支付給乙方。
第六條 工程保修
6.1工程質量保修期為三個月，質量保修期從該分項工程實際驗收合格之日算起。甲方扣除相應保修金時給乙方辦理保修金欠條，保修期滿甲方將保修金本金付還乙方。
6.2保修范圍：材料老化、搭接開裂、材料脫落造成漏水屬于保修范圍。找平層開裂、基層裂縫、基層沉陷而造成材料斷裂或人為損害造成漏水不屬于保修范圍。
6.3屬于保修范圍和內容的項目，乙方應在接到保修通知之日后3個工作日內派人修理。乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委托其他人修理，保修費從質量保修金內扣除。
第七條 違約責任
7.1甲方未按合同支付工程款，乙方有權停止施工，所造成的工期延誤由甲方負責。停工期間給乙方造成的誤工費用由甲方承擔。
7.2方必須確保工程工期和施工質量及防水工程順利進行。如果基層達不到防水施工規范要求，甲方要求乙方施工，其施工費用由甲方負責補給乙方。
7.3乙方在施工過程中，嚴格按圖紙或按雙方協定方案及甲方技術交底施工達到保質保量。
7.4方在施工中，甲方注意對成品進行保護，如因甲方在施工中對防水成品損壞或污染，經甲乙雙方確認，由甲方負責處理。需要返工的'由甲方負責費用。
八條 爭議糾紛
8.1合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或有關部門進行調解。
8.2 未盡事宜，雙方共同協商，補充協議與本合同同具法律效力。
8.3本合同的執行中發生爭議，當事人不愿通過協商時，應向甲方所在的人民法院起訴。
第十條 本合同一式貳份，雙方各執壹份，經雙方簽字蓋章之日起生效。在本合同項目工程
竣工驗收合格，保修期滿甲方付清乙方保修金，該合同全失效。
甲 方：乙方：
年月日：
包工包料施工的合同 篇11
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
甲方因建設柘榮縣北峰茗苑住宅樓需要，將該工程的模板交給乙方承攬安裝，為明確各自的權利義務，雙方本著互利互惠、平等自愿的原則;經協商一致，訂立以下合同條款：
一、承包內容：本項目所有模板的制作、安裝、拆除、運輸、門架支撐等全過程施工。承包方自備機械、電線、安全帽。
二、承包方式：實行包工、包料、包機械、包質量、包工期、包文明施工。
三、承包單價：模板施工元27.5元/㎡(按施工圖紙標注尺寸，按砼接觸面積計算面積，若設計變更按變更后的圖紙計算)，另約定不扣除樓扳面柱位面積和拄梁口面積(大于0.3㎡面積應扣除)該價格為一次性包干價，乙方在施工中除了設計變更引起工程量增加外，一律不再要求補價。若乙方中途因不能保證甲方的工期、品質、安全及違反國家有關法規而退場，甲方有權拒付工程承包余款，有權單方解除協議。
四、工程價款與支付方式：甲方在乙方材料基礎模板進場后5日內，A、B棟支付備料款2萬元，待第一層模板即：±0.000以下砼澆搗后5日內，A、B棟支付備料款3萬元，工程進度款按每月完成工程量的80%撥付(備料款每層按5000元由甲方扣回，直至扣完為止)。余下部分在模板安裝工程全部完工決算后30日內付清。
五、施工中，乙方所雇工人的點心，伙食、夜間加班費等均由乙方自理，
六、模板及相關材料：加工工具、所需設備、施工人員由乙方負責提供、乙方所提供的柱子、梁、樓板應大部分為新模板，其他部位可新舊搭配，但不得使用已脫皮模板。
七、甲方每次需要安裝模板時，應提前2天通知乙方，其中基礎及地下圈梁模板在合理的期限內抓緊時間完成，主體模板制作安裝時間每層七天包衛生清理干凈(從柱子鋼筋綁好之日起計算，下大雨確實無法施工的除外)，零星模板制作安裝應隨叫隨到(應提前一天通知)，不得影響甲方工程施工進度。
八、乙方在模板制作安裝過程中應遵守各項安全制度，采取必要的安全防護措施。做好生產安全工作。
九、乙方在承擔模板制作安裝中，應自行組織班組完成，不得轉給第三人制作安裝。否則，甲方有權終止合同，由此造成的損失由乙方承擔。
十、質量技術要求：分項質量的`評定必須達到合格標準。并經工地和監理等共同(或有權機關)認定;若達不到合格標準的，則合同價下調10%。
十一、安全要求：乙方進場人員必須遵守工地安全生產規章制度和國家的施工規定。接受公司、工地的安全教育和交底。負責安全生產責任狀中的義務職責，若乙方自身原因發生安全生產事故責任自負。
1、應有各班兼職安全員，開展班組的有關安全行為做好班前安全記錄，做好本班組的安全管理。
2、固定機械施工和特種工種操作人員，要特證上崗。
3、施工機具應按規定安裝必要的防護罩，使用前應經工地專職安全檢查，方可投入使用。
4、乙方必須提供工人的身份證、暫住證、婚育證(復印件)如無辦理求職證(務工證)具體視當地規定理，甲方代辦所需費用乙方承擔。
5、乙方不能擅自開井架，嚴禁吊藍乘人，如發現一次罰款1000元，多次甲方有權終止合同。
6、超出井架吊欄模板不能從井架上料，否則每次罰款1000元。
7、提倡文明施工，工完場清并遵循甲方現場的各項文明施工管理制度，搞好與建設、監理企業、甲方及其他班組間的關系。必須規定每一個工人遵循紀律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔責任。
8、模板制、安必須保證幾何尺寸準確和牢固，不準出現下垂、脹模、漏漿等現象。每次澆搗砼梁、板、柱的時候，必須派專人跟班，以保證品質。如砼脹模超過允許偏差值，乙方應在拆模后立即承擔責任鑿平。在安裝及拆模后，應及時將板面及樓面的垃圾、材料清理干凈，避免影響下道工序的施工。工程完成后，必須把所有木工用料堆回規定位置，不準從樓層上往下倒建筑垃圾。
9、乙方必須嚴格遵循、執行以上各項規定和規定，否則，甲方有權逐項予以罰款處理，所罰款項在本月結算中一次扣除。，情節嚴重者則予清除離場。
10、工程品質及驗收標準：工程品質必須達到國家現行施工及驗收規范以及建設、監理企業和甲方的規定。如果由于設計和管理指揮緣故造成損失，所有經濟全部由甲方承擔責任;由于操作者盲目蠻干、圖速度、不按規范規定操作所造成的返工，其返工費用由乙方承擔責任，所造成的材料浪費及經濟損失全部由乙方承擔責任賠償。
十二、違約責任：
1、乙方在模板安裝過程中，若不按甲方提供的圖紙施工及設計要求施工，甲方有權終止合同，因乙方原因而影響工程質量的，甲方有權責令乙方返工，由此造成的損失由乙方承擔。
2、若甲方在建設過程中，停工超過一個月，甲方應結清工程款，同時乙方有權終止合同，拉走模板。
3、合同簽訂后任何一方不履行合同，應支付對方違約金5萬元。
4、乙方若不按合同約定的時間完成每批模板制作安裝，每逾期一天，則支付甲方工期延誤金500元，提前一天獎勵200元，逾期5天，甲方有權終止合同，另行安排他人安裝。
十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。
十四、本合同經雙方簽字蓋章后生效。
甲方：
乙方：
法人委托人：
法人委托人：
代表：
代表：
地址：
地址：
電話：
電話：
簽訂日期：______年______月______日
簽訂日期：______年______月______日
包工包料施工的合同 篇12
甲方：
乙方：
甲方將“杭政儲出【20x】9號地塊商品住宅”防水工程發包給乙方施工，根據《中華人民共和國建筑法》 、《中華人民共和國合同法》甲方與發包方簽訂的《建設工程施工合同》以及相關工程補充協議和經濟文件的約定，結合本工程具體情況，雙方協商達成如下協議：
第一條工程概況
1、承包范圍：包工包料
2、防水工程報價
地下室底板1。2厚JS（Ⅱ）聚合物水泥防水涂料，單價按18____元/㎡。地下室側板1。2厚JS（Ⅱ）聚合物水泥防水涂料，單價按18____元/㎡。屋面及衛生間防水具體施工方案及價格由甲乙雙方另行協商。
以上防水工程完工驗收合格后，工程量按以實際完成的平方數為準，工程總價以實際完成的平方數__單價。
第二條甲方工作責任
2。1開工前，甲方向乙方提供原設計圖紙、變更通知及發包方要求說明，并向乙方作現場交底；基層要平整、干凈、牢固、無空鼓、無松動、不得有起砂、開裂等缺陷，符合防水施工規范要求；清除影響施工的障礙物。
2。2合同簽訂后，甲方做好施工組織設計，各分部門分項開工前要有具體的施工方案、方法、質量保證措施和技術交底工作。
2。3甲方向乙方免費提供施工用水、電源、垂直運輸機械，以及乙方施工管理人員住宿場所等，并說明使用注意事項。
2。4甲方協助乙方做好現場成品的.保護、防盜等工作。
2。5甲方負責該防水工程項目的質量、安全、進度、文明施工和技術的檢查和監督，組織工程質量的檢查、驗收。
2。7甲方對乙方交接的防水層成品有保護的責任。
第三條乙方工作責任
3。1嚴格執行施工規范、工地安全規程、防火安全規定，按圖紙或雙方協定方案施工，參加驗收。
3。2工程完工未移交甲方前，負責對現場成品進行保護。
3。3施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3。4乙方負責提供產品出廠檢驗報告、出廠合格證、現場抽樣檢驗報告、產品施工工藝并按時提供給甲方。
第四條關于工程質量及驗收的約定
4。1本工程按施工圖紙或雙方協定方案、做法說明、設計變更及國家制度的施工規范組織施工、驗收。
4。2采用合格的防水材料，進場施工。
第五條關于工程款支付的約定
5。1防水工程施工完畢、防水工程驗收合格后15天內，甲方將工程款付至工程總造價_80_%（除5 %做質量保證金外），其余款甲方在兩個月內需全部付清給乙方。
5。2保修期滿甲方在一個星期內將保修金一次性支付給乙方。
第六條工程保修
6。1工程質量保修期為三個月，質量保修期從該分項工程實際驗收合格之日算起。甲方扣除相應保修金時給乙方辦理保修金欠條，保修期滿甲方將保修金本金付還乙方。
6。2保修范圍：材料老化、搭接開裂、材料脫落造成漏水屬于保修范圍。找平層開裂、基層裂縫、基層沉陷而造成材料斷裂或人為損害造成漏水不屬于保修范圍。
6。3屬于保修范圍和內容的項目，乙方應在接到保修通知之日后3個工作日內派人修理。乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委托其他人修理，保修費從質量保修金內扣除。
第七條違約責任
7。1甲方未按合同支付工程款，乙方有權停止施工，所造成的工期延誤由甲方負責。停工期間給乙方造成的誤工費用由甲方承擔。
7。2方必須確保工程工期和施工質量及防水工程順利進行。如果基層達不到防水施工規范要求，甲方要求乙方施工，其施工費用由甲方負責補給乙方。
7。3乙方在施工過程中，嚴格按圖紙或按雙方協定方案及甲方技術交底施工達到保質保量。
7。4方在施工中，甲方注意對成品進行保護，如因甲方在施工中對防水成品損壞或污染，經甲乙雙方確認，由甲方負責處理。需要返工的由甲方負責費用。
八條爭議糾紛
8。1合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或有關部門進行調解。
8。2未盡事宜，雙方共同協商，補充協議與本合同同具法律效力。
8。3本合同的執行中發生爭議，當事人不愿通過協商時，應向甲方所在的人民法院起訴。
第十條本合同一式貳份，雙方各執壹份，經雙方簽字蓋章之日起生效。在本合同項目工程
竣工驗收合格，保修期滿甲方付清乙方保修金，該合同全失效。
甲方：乙方：
________年____月____日：
包工包料施工的合同 篇13
甲方：____________
乙方：____________
甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業用工事宜，為明確雙方責任、義務和權利，經雙方友好協商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：私宅。
2、結構層次：
3、施工地點：下蜀鎮西謝村。
4、建筑面積：____________平方米。
二、承包方式：
包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。
三、工程作業范圍及其內容：
1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。
2、所有材料搬運。
四、建房材料要求：
1、多孔磚：
2、水泥：
3、鋼筋：
五、質量管理：
質量標準：乙方施工的工程質量，應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。
六、工程進度：
合同工期：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日，總日歷天數為天。
在施工過程中，乙方施工人員所發生的.安全事故，乙方自理與甲方無關。（工程造價包含乙方工人的保險費。）。
八、結算價格及方式：
1、固定單價包干：元/平方米，按建筑面積實算（建筑面積按國家規范標準計算）。
2、工程完工后，留工程造價為工程質保金，工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題一年內全部付清。
九、付款方式：
甲方根據工程進度付款，基礎結束付，主體結束付，粉刷結束付，工程竣工驗收付，無質量問題一年后付清。
十、現場用電：
費用有甲方負責。
十一、施工用水：
費用有甲方負責。
十二、合同的解除、終止：
1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質量、進度、安全不能滿足甲方，經甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權向乙方發出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結算。年底結清。
2、合同的終止：甲、乙雙方根據合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務后，本合同終止。
3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協議，補充協議與該協議具有同等效力。
4、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，甲、乙雙方簽字后生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
包工包料施工的合同 篇14
甲方（業主）（全稱）：____________
乙方（施工方）（全稱）：____________
甲方雇傭乙方裝修甲方位于昌吉市市吉木薩爾縣公務員二期內21號2單元301房屋，工程期限_________天，開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日。
合同價款：__________________。
甲方工作
1、施工期間，甲方將外屋鑰匙1把，交給承包人保管。竣工驗收后，乙方將鑰匙歸還甲方。
2、甲方提供施工期間的水源、電源；
3、甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
4、甲方有權利參與工程質量和施工進度的監督，并監督材料進場、竣工驗收。
乙方工作
1、乙方不拆動室內承重結構；
2、乙方自己準備專業工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區物業管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的`過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。
3、裝修前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況；材料使用前，確認材料無質量問題，否則驗收時所發現的新生缺陷和質量問題，由乙方承擔全部責任并負責賠償。
4、乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內（包括地面、墻面）和周圍環境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。
5、保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。乙方在使用馬桶時不得損壞，出現馬桶堵塞，漏水，或破損等等由乙方負責維修或賠償。
__________________。
合同生效后，甲方按下一下的約定直接向乙方支付工程款：工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算。
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并全額賠償給對方造成的經濟損失。
2、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方全額經濟損失。
3、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金200元。
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，依法向吉木薩爾縣人民法院提起訴訟。
1、本合同一式兩份，經甲乙雙方簽字后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同履行完畢后自動終止。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【包工包料施工的合同】相關文章：
包工包料施工合同02-19
包工包料住宅施工合同05-08
包工包料建房施工合同04-13
包工包料施工合同范本07-25
包工包料施工合同15篇04-02
包工包料施工合同合同范本01-02
道路包工包料施工合同范本（通用11篇）04-05
土建包工包料施工合同范本（通用11篇）07-18
路面包工包料施工合同范本（精選7篇）02-22
私人建房包工包料施工合同范本（精選8篇）02-10