- 相關推薦
關于臨時道路施工合同范本
在不斷進步的社會中，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編收集整理的關于臨時道路施工合同范本，希望能夠幫助到大家。
關于臨時道路施工合同范本1
發包人（以下簡稱甲方）：
承包人（以下簡稱乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規，遵照平等、自愿、公平、誠信的原則，甲方將蘇北路二標段（茂名路東文化路西），人行道、側石、平石等工程分項發包給乙方，為了保證工程質量和進度，明確甲乙雙方的.權利和義務，經甲乙雙方協商一致，特立本施工承包合同，供雙方共同遵守，具體條款約定如下：
一、項目概況及承包范圍
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、承包范圍：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外運、混凝土的澆筑、步磚鋪設、側石、平石鋪設、前期原瀝青老路面的切割等工作。
二、承包方式
1、包質量、包進度、包安全、包文明施工、包驗收、包與其他專業配合。
2、包所有人工作用具工具機械等。
三、工程款支付方式
工程款支付：
甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外運完成支付元。第二次混凝土的澆筑完成支付元。第三次側石平石鋪設完成支付元。第四次步道磚完成支付元。工程竣工驗收合格后，甲方于一周內同乙方辦理完工程結算，并足額支付乙方的所有工程款。
四、違約金
雙方特別約定在違約情況發生付違約方除需按上述規定向守約方承擔，違約責任外還需額外向守約方負擔壹萬元/次的違約金。
五、合同生效
1、合同履行過程中若發生糾紛，雙方應積極主動協商解決或申請有關部門調解，調解不成，向工程所在地人民法院起訴。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
3、本合同由甲乙雙方負責人簽字、蓋章后生效，竣工結算工程款支付完畢后終止。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
關于臨時道路施工合同范本2
發包人（以下簡稱甲方）：
承包人（以下簡稱乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規，遵照平等、自愿、公平、誠信的原則，甲方將蘇北路二標段（茂名路東文化路西），人行道、側石、平石等工程分項發包給乙方，為了保證工程質量和進度，明確甲乙雙方的權利和義務，經甲乙雙方協商一致，特立本施工承包合同，供雙方共同遵守，具體條款約定如下：
一、項目概況及承包范圍
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、承包范圍：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外運、混凝土的.澆筑、步磚鋪設、側石、平石鋪設、前期原瀝青老路面的切割等工作。
二、承包方式
1、包質量、包進度、包安全、包文明施工、包驗收、包與其他專業配合。
2、包所有人工作用具工具機械等。
三、工程款支付方式
工程款支付：
甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外運完成支付元。第二次混凝土的澆筑完成支付元。第三次側石平石鋪設完成支付元。第四次步道磚完成支付元。工程竣工驗收合格后，甲方于一周內同乙方辦理完工程結算，并足額支付乙方的所有工程款。
四、違約金
雙方特別約定在違約情況發生付違約方除需按上述規定向守約方承擔，違約責任外還需額外向守約方負擔壹萬元/次的違約金。
五、合同生效
1、合同履行過程中若發生糾紛，雙方應積極主動協商解決或申請有關部門調解，調解不成，向工程所在地人民法院起訴。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
3、本合同由甲乙雙方負責人簽字、蓋章后生效，竣工結算工程款支付完畢后終止。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
關于臨時道路施工合同范本3
發包人（全稱）：（以下簡稱甲方）
承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，并參照中華人民共和國建設部、國家工商行政管理總局頒布的《建設工程施工合同（示范文本）》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.1工程名稱：信豐縣橙鄉文化城市市政道路（桃江路）工程
1.2工程地點：信豐水東
1.3工程內容：道路、排水、交通、照明及綠化等工程
1.4承包范圍：
1.5承包方式：施工圖規定以及甲方認定的內容包工包料
二、合同文件及解釋順序
1.本合同條款；
2.標準、規范及有關技術文件；3.圖紙；4.工程量清單；5.工程報價單或預算書；6.合同履行中有關工程的洽商、變更等書面協議。
三、雙方一般權利和義務
3.1發包人工作
1.協助將施工所需水、電、在簽訂合同后從施工場地外部接至工程地點，保證施工期間的需要；
2.水準點與坐標控制點在簽訂合同后2日之內由發包人組織設計單位向承包人現場交驗；
3.在簽訂合同后，由發包人組織監理單位、承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底；
4.負責向市政工程質量監督機構辦理質量報監；
5.雙方約定發包人應做的其它工作：_除上述事項之外，根據現場實際情況需發包方協調的其它事項，發包方要予以配合，確保工程施工正常進行。 _
3.2承包人工作
1.向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應進度統計報表；
2.根據工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛；
3.向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施的約定：根據實際需要確定。
4.遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護、衛生管理和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知發包人；
5.已竣工工程未交付發包人之前，承包人負責已竣工工程成品的保護工作，保護期間發生損壞，承包人自費予以修復；發包人要求承包人采取特殊措施保護的，應相應追加特殊措施保護費；
6.做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物（包括文物保護建筑）、古樹名木的保護工作，并承擔施工中發包人已明示施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物（包括文物保護建筑）、古樹名木破壞的.賠償費用；
7.雙方約定承包人應做的其它工作：除上述事項之外，有關工程施工方面其它事項。
四、工期
4.1工期
開工日期：20____年7月15日，竣工日期：20____年10月30日，合同工期：總日歷天數105個有效日歷天。
4.2工期延誤
承包人應當按照本合同約定的開工日期開工、竣工日期竣工。因下列原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：
1.發包人未能按本合同的約定提供圖紙及開工條件；
2.發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行；
3.工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；
4.設計變更和工程量增加；
5.一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
6.不可抗力；
五、質量
5.1工程質量
5.1.1工程質量標準：合格
5.1.2工程施工和質量標準評定依據的標準、規范：
（1）瀝青路面施工及驗收規范GB5009296
（2）給排水管道工程施工及驗收規范GB50268—97
（3）水泥混凝土路面施工及驗收規范GBJ97—87
（4）市政道路工程質量檢驗評定標準CJJ1—90
（5）市政排水管渠工程質量檢驗評定標準CJJ3—90
（6）城市道路養護技術規范CJJ36—90
（7）城市道路路基工程施工及驗收規范CJJ44—91
（8）城市道路照明工程施工及驗收規程CJJ89—20xx
（9）市政基礎設施工程施工技術文件管理規定（建設部建城[20xx]221號）
5.2隱蔽工程和中間驗收
工程每一道工序在承包人自檢的基礎上，需經工程師驗收合格方可進行下一道工序。
5.3工程試車
工程試車要求及費用的承擔：___________承包方5.4竣工驗收
工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，7天內向發包人提供一套完整竣工資料及竣工驗收報告、一套竣工圖。
5.5質量保修
具體保修項目內容、范圍、保修期、保修責任、質量保修金的支付在附件《工程質量保修書》中約定，質量保修書作為本合同的附件。
六、合同價款確定與支付
6.1合同價款及調整
6.1.1本工程合同價款：暫定壹仟貳佰萬元（小寫：12000000元）。
6.1.2本工程按甲方認定的工程量數據計算，執行20xx年江西省市政工程消耗量定額及單位估價計取綜合管理費率22%計算，材差不計取管理費只計取營業3.413%；市政道路管網按施工圖計算套用標準取費。
其它說明：所有有關工程結算的資料簽證按甲方的規定程序辦理簽字、蓋章等。所有現場簽證、零星點工（普工按100元/工日，技工按150元/工日計）、設計變更及甲方工程部下發的工程修改通知等按本條第1款執行。
6.1.3因工程變更、索賠等原因引起的價款變更、追加，承包人提出變更工程價款的報告，經工程師確認后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行：
（1）合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款；
（2）合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；
（3）合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提出適當的變更價格，經發包人審核確認后執行。
6.2工程款（進度款）支付1、乙方在訂立合同時自愿交納200萬元人民幣作為工程履約保證金，保證金于乙方正式施工后15日內返回乙方。不計任何利息。
2、本工程工程總價款的70%以桃江龍城小區5#樓房屋價款抵扣，余下的30%（含以下涉及的5%質量保證金在內）于本工程量過半后根據甲乙雙方協商按適當比例付進度款。抵扣單價按本公司售樓明示的銷售價，具體抵扣房號詳見附表。
3、承包方所抵房屋，目前統一在銷售部銷售，銷售款由發包方待工程進度返還給承包方。所有工程款必須開具有效建安稅票。
6.3竣工結算
6.3.1工程竣工驗收報告經發包人認可后，承包人按照本合同約定的合同價款調整內容、要求，向發包人提交竣工結算報告及完整的結算資料，進行工程竣工結算。
6.3.2發包人收到承包人提交的竣工結算報告及結算資料后進行核實，給予確認或者提出修改意見。發包人確認竣工結算報告后，以結算價款的5 %作為質量保修金，余款經雙方確定工程竣工掃尾工作正式完成確定后二個月內結清支付。
6.3.3質量保修金的返還按本工程質量保修書協議約定內容執行。
七、違約、索賠和爭議
7.1違約
7.1.1發包人違約，賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期。
7.1.2承包人違約，賠償因其違約給發包人造成的損失，工期不予順延。
7.2索賠
合同當事人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給對方造成損失的，被損害方可在事件發生28天內向對方提出索賠。索賠報告和有關資料送達對方28天內未予答復或未對索賠方作進一步要求，視為該項索賠已經認可。
7.3爭議
雙方在履行合同發生爭議時，請有關法定部門調解；調解失敗，共同約定向人民法院提起訴訟。
八、其它
8.1合同解除
8.1.1發包人承包人協商一致，可以解除合同。
8.1.2合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。
8.2合同生效與終止
合同訂立時間：20__年月日
合同訂立地點：江西____房地產開發有限公司工程部
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
8.3合同份數
本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人承包人分別保存一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【臨時道路施工合同】相關文章：
道路施工合同08-24
道路施工合同02-19
道路修復施工合同08-24
鄉村道路施工合同03-24
道路硬化施工合同04-15
道路施工合同【熱】04-19
村道路施工合同04-08
道路工程施工合同07-30
道路施工合同范本07-30