現(xiàn)在位置：范文先生網>范文大全>合同范本>購銷合同

購銷合同

時間：2023-10-14 09:13:35 合同范本我要投稿

購銷合同推薦度：
簡單的購銷合同推薦度：
裝修購銷合同推薦度：
涂料購銷合同推薦度：
購銷合同模版推薦度：
相關推薦

（經典）購銷合同4篇

　　在不斷進步的社會中，關于合同的利益糾紛越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家整理的購銷合同4篇，希望對大家有所幫助。

（經典）購銷合同4篇

購銷合同篇1

　　訂立合同雙方：

　　購貨單位：___________________(以下簡稱甲方)

　　供貨單位：___________________(以下簡稱乙方)

　　第一條其產品名稱、規(guī)格、質量(技術指標)、單價、總價等，如表所列：

　　材料名稱及花色規(guī)格(毫米)及型號質量標準計量單位單價(元) 合計(元)

　　第二條產品包裝規(guī)格及費用__________________

　　第三條驗收方法____________________________

　　第四條貨款及費用等付款及結算辦法_____________________

　　第五條交貨規(guī)定

　　1.交貨方式：____________

　　2.交貨地點：____________

　　3.交貨日期：____________

　　4.運輸費：______________

　　第六條經濟責任

　　1.乙方應負的經濟責任

　　(1)產品花色、品種、規(guī)格、質量不符合本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_____計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　(2)乙方未按本合同規(guī)定的產品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數(shù)補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_____%的罰金。

　　(3)產品包裝不符合本合同規(guī)定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規(guī)定包裝價值______%的罰金付給甲方。

　　(4)產品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之____的罰金。

　　(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。

　　2.甲方應負的經濟責任

　　(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規(guī)格、質量或包裝的規(guī)格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值x%的罰金。

　　(2)甲方如中途退貨，應事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的'，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_____%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規(guī)定收貨。

　　(3)甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之____的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。

　　(4)屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之______的罰金。

　　(5)甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之____計算付給乙方，作為延期罰金。

　　(6)乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　第七條產品價格如須調整，必須經雙方協(xié)商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之_____作為罰金付給甲方。

　　第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經雙方協(xié)商提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額______%的補償金。

　　第九條如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規(guī)格、質量、包裝時，應提前____天與甲方協(xié)商。

　　第十條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

　　第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。

　　第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協(xié)商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)

　　第十三條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結算以后作廢。

　　第十四條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

　　第十五條本合同一式_______份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本_______份。

　　甲方：____________(蓋章)

　　乙方：_________(蓋章)

　　簽約日期：

購銷合同篇2

　　合同編號：

　　需方(以下簡稱“甲方”):供方(以下簡稱“乙方”)：

　　甲乙雙方經協(xié)商一致，就甲方向乙方購買機電產品事宜，達成以下協(xié)議,雙方共同遵守：

　　一、產品名稱、數(shù)量、價格

　　乙方保證所提供的所有產品是全新的，并且采用乙方最新設計和合格的材料制造，各方面符合合同所規(guī)定的質量、規(guī)格、型號等要求。

　　二、質量要求、技術標準

　　執(zhí)行國家、地方頒發(fā)的質量標準和行業(yè)標準。在供貨時附出廠說明書、合格證，作為本合同的有效附件。

　　三、交貨：

　　1、交貨日期：甲方付清全部貨款后的七個工作日內。2、交貨方式：乙方負責運輸并承擔運費、裝卸貨費用。3、交貨地點：甲方指定地址。四、乙方對質量負責的條件及期限：

　　1、乙方提供一年免費維修，如在產品使用過程中發(fā)生質量問題，乙方在接到甲方通知后48小時到達甲方現(xiàn)場，在產品使用過程中發(fā)生的有關技術性問題，乙方在接到甲方通知后24小時內給予答復。

　　2、因產品質量問題發(fā)生爭議，由乙方所在地的技術單位進行質量鑒定。

　　3、產品的風險自發(fā)貨之日起轉移至甲方方，但產品的所有權自甲方付清所有款項之日起轉移至甲方，在甲方付清所有款項之前，本合同所述的產品的'所有權歸乙方。五、產品的包裝、發(fā)貨及運輸：

　　1、乙方應在產品發(fā)貨前對其進行滿足于運輸距離、防震、防銹和防破損裝卸要求的包裝，以保證貨物安全運輸?shù)竭_甲方指定地點。

　　2、包裝上注明貨物品種及數(shù)量。使用說明書、質量檢驗證明書、隨配附件和工具以及清單與設備一起發(fā)送。

　　3、設備在發(fā)運手續(xù)辦理完畢后24小時內發(fā)貨，乙方通知甲方準備接貨。

　　六、付款方式：

　　1、簽訂合同后三個工作日內支付合同總金額10%的預付款。2、產品發(fā)貨前付清余款。

　　七、違約責任

　　1、逾期交貨的，乙方應每天按合同總價的萬分之五向對方支付違約金。2、甲方無正當理由拒收的，應向乙方支付合同總價30%的違約金。

　　3、乙方不能在合同規(guī)定時間內調試合格的，甲方有權解除合同，此時乙方應向甲方支付合同總價款10%的違約金。

　　4、如一方違反本合同的約定，違約方除應承擔本協(xié)議第七條的違約責任外，還自愿承擔守約方為實現(xiàn)權利所支付的合理費用包括但不限于律師費、差旅費、法院訴訟費等。

　　八、爭議解決方式：

　　本協(xié)議在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，雙方同意由乙方所在地法院起訴解決。

　　九、其他：

　　本協(xié)議自雙方簽字/蓋章之日起生效。本協(xié)議一式四份，甲乙雙方執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：地址：地址：

　　法定代表人或授權代表：法定代表人或授權代表：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　帳號：帳號：

　　開戶行：開戶行:

　　簽約日期：簽約日期：

購銷合同篇3

　　供方：_________　　(以下簡稱甲方)

　　需方：_________(以下簡稱乙方)

　　一、購銷數(shù)量：

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月

　　_________日，供方向需方提供液化氣約_________噸，結合市場實際情況，以每次確定供需數(shù)量為準。

　　二、結算價格：

　　為了共同拓展市場需求，本著互惠互利原則，供方給予需方按當時供方掛牌價下浮_________元/噸。配送運輸費用_________元/噸。

　　三、結算方式：

　　采用銀行匯票、匯兌存入供方帳戶，款到開票裝車。供方均衡送貨，需方批量劃款(包括貨款和運輸費用)，每次不少于_________噸。

　　四、配送地點：

　　需方，否則屬于違約行為。

　　五、保證金：

　　為確保需方按合同內容履行，由供方收取需方_________元保證金(不得低于一車貨款價值)。

　　六、供貨方式：

　　需方依據(jù)商定量，向供方提出書面認購單，供方根據(jù)與需方商定的每天承接量配送，配送貨到后需方應于2小時內接卸完畢，并即時簽署回執(zhí)單。

　　七、計量方式：

　　執(zhí)行國家規(guī)定標準(計量誤差為千分之三點五);計量誤差范圍內以供方出廠計量為準;超過計量誤差范圍時，供需雙方協(xié)商解決。

　　八、質量標準：

　　執(zhí)行國家標準：_________。

　　九、其它約定事項：

　　遇有供方不可抗力造成停工檢修，購銷數(shù)量雙方協(xié)商;因計劃停工檢修，提前十天書面通知對方后可暫停送接貨;需方對質量、計量有異議，應于接卸前當場提出并即時通知供方;對接卸后提出的`異議供方不予認可。

　　十、違約責任：

　　需方在認購后拒而不接貨視為違約，由供方按噸從保證金中扣除相應優(yōu)惠的金額(以_________元/噸為準);供方能承受的價位拒而不供貨視為違約，需方有權終止合同。

　　十一、其它事項：

　　當遇有國家行政部門規(guī)定與本合同發(fā)生沖突，本合同終止。

　　十二、合同未盡事宜另行協(xié)商。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

購銷合同篇4

　　原告：王XX，女，漢族，現(xiàn)就職于XX市勞教所第X大隊，電話：XXXXX

　　被告：河北XXX房地產開發(fā)有限公司，地址：XX市XX路XX號，法定代表人：張XX，電話：XXXXX

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于XX縣XXX的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的'入住權利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

　　XX市XX區(qū)人民法院

　　具狀人：王XX

　　XX年X月X日

　　附：本訴狀一式二份

　　證據(jù)X件

【購銷合同】相關文章：