承攬加工合同

承攬加工合同【精選15篇】

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊�，下面是小編整理的承攬加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

承攬加工合同1

　　定作方：

　　地 址： 電話：

　　承攬方：

　　地 址： 電話： 履約地：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經雙方充分協商一致，訂立本合同，并依照履行。

　　第一條：定做合同概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　第二條：加工范圍

　　2.1本工程構件共計 / 件，含鋼量約計 噸，材質為 ;

　　2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內 。

　　第三條：合同價格及付款方式

　　3.1合同單價：

　　主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;

　　3.2合同總價：共約計 元，大寫人民幣約計 。

　　3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價的 %)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;

　　3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時，執行補充條款;

　　3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權擔保的一定數額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;

　　3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)

　　第四條：質量要求

　　4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;

　　4.2承攬方根據《鋼結構施工質量規范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結構焊接技術規范》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產，并保證所生產的構件質量符合上述規范的要求;

　　4.3所加工的鋼構件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm;

　　4.4所用油漆全部由 提供。

　　第五條：驗收、結算方式

　　5.1驗收方式：鋼構件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨，則承攬方視為此批發貨構件已通過定作方驗收，且驗收合格，進行發貨;

　　5.2結算方式：鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發貨完畢前5日內結算、審核完畢，并雙方簽章確認;雙方審核結算時，結算資料由承攬方在構件加工地提供;

　　5.3結算期限：雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書，定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內不予答復，則視為定作方完全認可承攬方提供的結算文件，雙方按照此結算文件進行剩余款項的支付等工作。

　　第六條：運輸方式

　　第七條：圖紙要求

　　7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認可;

　　7.2承攬方在對圖紙進行審核后發現有異議時，必須經過定作方簽字認可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產生的一切責任由定作方承擔;

　　7.3若定作方委托承攬方設計出圖時，設計費用單獨結算;

　　7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發生沖突，以合同為準;

　　7.5因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。

　　第八條：加工時間

　　8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;

　　8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。

　　第九條：違約責任

　　9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償因此給承攬方造成的損失;

　　9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的` %(20%—60%的幅度)違約金;

　　9.3定作方未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失;

　　9.4定作方超過合同規定期限領取定作物的，定作方應按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方，變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;

　　9.5定作方超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　9.6定作方無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十條：其他條件

　　10.1最后一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額x定作方已支付金額)的基礎上方可進行;

　　10.2本合同未盡事宜，經雙方協商解決。

　　第十條： 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。

　　第十一條：本合同一式貳份，雙方各執壹份。

　　定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

承攬加工合同2

　　定作方：

　　合同編號：

　　承攬方：

　　簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，達成以下合同條款。

　　一、 加工成品：

　　二、加工成品質量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。

　　2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

　　七、交貨的時間和地點

　　1、交貨時間： 。

　　2、交貨地點：定作方工廠內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時間：

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的`損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式 份。

　　甲方：

　　蓋章：

　　簽約人：

　　職務：

　　電話號碼：

　　已方：

　　蓋章:

　　簽約人：

　　職務：

　　電話號碼：

　　時間： 年 月 日

承攬加工合同3

　　合同編號：xxx

　　簽訂日期：xxx

　　定作方：（以下簡稱甲方）xxx

　　承攬方：（以下簡稱乙方（yifang））xxx

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條加工成品

　　品名：xxx貨號：xxx面料：xxx

　　顏色：xxx尺碼：xxx

　　第二條服裝數量

　　1、計量單位：xxx

　　2、數量：xxx

　　第三條原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具體見下：

　　材料名稱數量質量：

　　提供日期：xxx

　　單價：xxx

　　總金額：xxx

　　第四條服裝質量

　　加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術資料、圖紙提供

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在xx2x天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在xx2xx內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　第六條報酬

　　1、加工單價：

　　2、總金額（元）：

　　第七條包裝方式

　　內用xxxx，外用xxxx包裝，包裝費由xxxxx方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：xxx

　　2、產品的交（提）貨期限：xxxx。

　　第九條服裝驗收

　　1、收期間：xxxx。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

　　5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

　　第十條定金/預付貨款

　　（1）甲方應于x年xx月xx日前向乙方交付定金x元；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

　　（2）甲方應于x年xx月xx日前向乙方交付預付款x元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起x日內，一次付清合同約定的全部款項；

　　第十二條留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

　　第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　�。�1）制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

　�。�3）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的.輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　�。�4）超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時時，乙甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責任

　�。�1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　（2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　�。�3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%元/天。

　　未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

　　（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　�。�7）未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

　�。�9）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十七條爭議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定

　　本合同經雙方簽字后于x年xx月xx日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

承攬加工合同4

　　甲方(加工方)：

　　法定代表人：

　　地址：

　　聯系方式：

　　乙方(承攬方)：

　　法定代表人：

　　地址：

　　聯系方式：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本合同，共同遵守。

　　第1條 加工地材名稱及單價

　　地材名稱單位單價(元/t)備注

　　利用路基挖方料自行開采

　　砂t

　　碎石t

　　片石t

　　砂石料加工為綜合包干單價，單價內含人工費、材料費、場內裝車費、場內運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。

　　第2條 原材料提供方式

　　甲方提供原材料開采區由乙方自行開采加工，或乙方利用路基挖方料進行加工。

　　第3條 加工砂石料質量要求

　　乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發的其它相關質量標準，相關標準由甲方提供。

　　第4條 加工砂石料數量

　　本工程預計加工砂石料數量合計為 萬噸，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。

　　第5條 砂石料數量確認方法及價款支付方式

　　5.1 每月 日甲方組織相關部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總，以過磅清單作為計算依據制作計價單，該計價單由甲方合同部、工程部、物設部進行簽認，經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據。

　　5.2 甲方根據業主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質量保證金，保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內不計利息退還。如合同履行期發生產品質量問題造成的損失，甲方書面通知乙方，乙方在收到后 日內無答復即視為同意扣除。

　　第6條 甲方權利義務

　　6.1 指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收。

　　6.2 若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，或終止與乙方的.合同關系。

　　6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場地。

　　6.4 負責交納資源稅。

　　6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。

　　6.6 負責組織車輛運輸并承擔運輸費用，甲方提供地磅進行驗收。

　　第7條 乙方權利和義務

　　7.1 在滿足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、設備等進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的開采、加工等相關事項。

　　7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設備。

　　7.3 自行修建砂石料加工場及相關臨時住房，并承擔相應費用。

　　7.4 上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。

　　7.5 乙方在開采、加工過程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關環保、水保的相關事項應當按照有關法律、法規的規定辦理。

　　7.6 在合同期內，乙方應在開采及生產加工區域內設置安全警示標志，做好砂石開采、生產加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業主及甲方有關安全生產的各項規定，確保安全生產，對因實施本合同而發生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或對外承擔賠償責任，甲方有權向乙方追償。

　　第8條 違約責任

　　8.1 未按合同規定的質量交付砂石料，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方承擔。

　　8.2 乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔。除此外，另按未完成生產量總價的 %向甲方支付違約金。

　　8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售;生產線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔 萬元人民幣的違約金，連續兩次發生上述行為，甲方有權解除合同。

　　8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

　　8.5 乙方應采取有效安全保衛措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。

　　第9條 履約保證

　　乙方采取方式 提供履約保證。

　　方式一：提供履約保證金 萬元;

　　方式二：以開采區機械設備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權根據合同約定，在乙方出現違約情況時，全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內，甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。

　　第10條 爭議解決方法

　　在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權限，則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。

　　第11條 協議的生效

　　本合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　第12條 附則

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執三份;乙方執一份。

　　簽署時間： 年 月 日

　　甲方(蓋章)：

　　法定代表人或授權代表(簽字)：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人或授權代表(簽字)：

承攬加工合同5

　　合同編號：_______________

　　甲方(定作方)：__________公司　　

　　乙方(承攬方)：__________

　　鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號 產品;乙方系專業產品生產商。根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

　　第一條 定作物情況：

　　1.1 品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 )

　　1.2 規格：(應寫明定作物具體的規格型號，技術要求復雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，并將技術圖紙作為合同附件)

　　1.3 數量：(具體寫明定作物的數量，并注明單位 )

　　1.4 備注：(如無內容，在空格處劃線)

　　第二條 合同價款

　　2.1 合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)

　　2.2 付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制)

　　2.3 付款時間：(寫明年、月、日)

　　第三條 加工成品質量要求及技術標準：

　　3.1 質量要求：(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱)

　　3.2 技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)

　　3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

　　第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：(注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二)

　　4.3 甲方于________年____月____日之前提供原材料。

　　4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后____日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。

　　第五條 技術資料、圖紙的提供和保密

　　5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。

　　5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起____日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

　　5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何

　　第三人意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何

　　第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。

　　第六條 驗收標準和方法

　　6.1 驗收標準：(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)

　　6.2 驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)

　　6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)

　　6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)

　　6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后____日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。

　　6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

　　第七條 交(提)定作物的時間和地點

　　7.1 雙方約定由甲方自提定作物

　　7.1.1 自提定作物的時間： (寫明年、月、日)

　　7.1.2 自提定作物的地點： (寫明詳細地址不可省略)

　　7.2 雙方約定由乙方送交定作物

　　7.2.1 送交定作物的時間： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.2.2 送交定作物的地點： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4 交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的'途中時間。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　8.1 包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

　　8.2 費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔 )

　　第九條 運輸方式及費用負擔

　　9.1 定作物的運輸方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

　　9.2 運輸費用由 (如無內容，在空格處劃線)承擔。

　　第十條 定作物的保修

　　10.1 定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止 )

　　10.2 在保修期內乙方提供保修服務。

　　第十一條 定金及預付款　　

　　11.1 甲方向乙方交付定金的數額：(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.2 甲方向乙方交付定金的時間：(寫明年、月、日)

　　11.3 甲方向乙方交付預付款的數額：(大、小寫兩種形式填寫)

　　11.4 甲方向乙方交付預付款的時間：(寫明年、月、日)

　　第十二條 乙方的違約責任：　　

　　12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換，并承擔 元每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

　　12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的_____%違約金。延期交貨超過____日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。

　　12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、　　滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 甲方的違約責任：　　

　　13.1 超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。

　　13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

　　13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

　　13.4 其它違約責任： (如無內容，在空格處劃線)

　　第十四條 爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者

　　二)種方式解決：　　

　　一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會”寫為“____市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。

　　二)向(根據有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其

　　一)人民法院起訴。

　　第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點，如：________區)

　　第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式_____份，雙方各執_____份。

　　甲方(章)：__________乙方(章)：__________

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　委托代理人：_________委托代理人：__________

　　地址：_______________地址：_______________

　　電話：_______________電話：_______________

承攬加工合同6

　　訂立合同雙方：

　　定作方：（以下簡稱甲方）

　　承攬方：（以下簡稱乙方）

　　甲方委托乙方加工生產家具產品，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條產品的名稱、品種、規格：（詳見附件1）

　　第二條產品技術、質量要求：產品質量、款式、尺寸、材料、內部結構及技術要求等，按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業相關規定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告；做油漆后成品需打樣；抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm；嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現象；木紋接口均采用橫紋平接方式；家具均制作成整體式，不能采用拼接組合方式；家具板材材質密度為，環保等級為

　　。

　　第三條交貨時間：_____年_____月_____日（如甲方推遲付款，交貨時間順延）

　　第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點：

　　交貨時間：合同生效后

　　日交貨（或交貨時間詳見附件）。

　　第五條付款方式：

　　1.合同金額為：_____元，人民幣大寫：_____

　　；

　　2.預付款方式：雙方簽訂合同后，甲方在兩日內，先預付總金額的._____%；即_____元；

　　3.白坯產品完工后，付至合同總金額_____%，計：

　　萬元作為合同進度款。

　　4.成品后驗收合格付至總金額的_____，計：

　　5.安裝完畢后經業主方驗收合格后付至合同總金額_____，計：

　　質保金_____，質保期_____年。

　　6.門邊線條25元/米，按實際收貨結算。付款方式：滿5萬結一次。

　　第六條驗收：

　　1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現場進行驗收，并將結果通知乙方，如交貨期屆滿，甲方未能及時收貨，乙方可適當收取一定的保管費用。

　　2.如有質量問題，由乙方負責維修或更換，直至甲方驗收合格為止；

　　3.如逾期驗收則視為質量合格（注：安裝完畢七日內驗收）。

　　4.如乙方生產的產品不符合要求，甲方有權終止合同。

　　第七條特別條款：

　　1.貨物運輸由_____方負責，運費由方承擔；搬運費由_____方承擔，產品安裝由方負責；

　　2.甲方未按期支付進度款、（交）提貨期限順延；

　　3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物，乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。

　　4.甲方應為乙方提供適合安裝作業的現場、供電、清潔環境、運貨通道。安裝期間，甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。

　　5、乙方在現場安裝作業時，所造成的安全事故由乙方全部承擔。

　　第八條違約責任

　　1.乙方違約，則雙倍返還預付款；

　　2.甲方違，則不退還預付款，而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償；如不能再合同約定的期限內支付乙方應付貨款，乙方有權從甲方貨物現場撤出所有產品，直至甲方支付應付所有貨款為止；

　　3.乙方不能按時交貨，按照每逾期一日向甲方支付

　　作為違約金，若該項違約金不足本條第一款金額，按第一款承擔違約金。

　　4.若因乙方質量問題造成的損失，如人工費、搬運費、工期延誤等，全部費用由乙方承擔。

　　第九條法律效力：

　　1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效；

　　2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；

　　3、一切由執行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協商解決，如協商不能解決時，則提交成都仲裁委員會。

　　第十條其他事項

　　1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。

　　加工圖紙必須由甲方現場代表李翔，乙方代表殷本建雙方簽字，每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發票。

　　甲方：乙方：成都市文春木業有限公司

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　開戶行：開戶行：

　　賬號：賬號：

　　電話：電話：

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

承攬加工合同7

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承攬方)

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、 產品名稱及加工數量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、 相關事宜:

　　1、 由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

　　3、 產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、 時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的'事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、 加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、 付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、 其他事宜：

　　本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　蓋章：

　　簽約人：

　　職務：

　　電話號碼：

　　已方：

　　蓋章:

　　簽約人：

　　職務：

　　電話號碼：

　　時間： 年 月 日

承攬加工合同8

　　一、訂立合同單位

　　發包單位：______(以下簡稱甲方)

　　承包單位：______(以下簡稱乙方)

　　二、工程概況

　　1、工程名稱：______

　　2、工程地點：______

　　3、承包范圍：鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝

　　三、工程工期：20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工，總工期50天。

　　1、乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進度、質量的檢查監督。

　　2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。

　　3、在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：______

　　四、合同文件

　　合同文件應能互相解釋、互為說明，組成合同的文件及優先順序如下：

　　1、本合同協議書

　　2、施工圖紙(包括土建施工圖)

　　3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件等業主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)

　　五、承包方式

　　1、本單位工程采用綜合單價包干，平米造價220元/平米，平米造價：330元/米，建筑面積：共計______平米。

　　2、工程總造價：______萬元(元)以上全部為含稅價格。

　　3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。

　　4、承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工，包機械)

　　5、安全文明施工：甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)

　　6、未經甲方同意，乙方無權私自轉包本工程。若發生，甲方將追究違約責任或有權終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負責。

　　六、工程造價的確定及工程款支付

　　此工程總造價為元，在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十，合計______元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合計______元，留取百分之十的質保金______元，一年后此工程無任何質量問題全額付清。

　　七、工程變更

　　1、工程設計變更

　　1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。

　　2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔由此發生的費用，并賠償乙方的有關損失，并延長延誤的工期。

　　八、材料、機械

　　8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規范的標準產品，對與設計和規范要求不符的產品，甲方拒絕收用。

　　本工程主要材料如下：

　　8.1.1、圍護部分：墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網，彩涂板負差不小于0.03mm

　　8.1.2、鋼架部分：鋼梁為焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88

　　8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大于0.3mm

　　8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓

　　8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。

　　8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。

　　九、工程施工

　　1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合，嚴格按照施工方案施工。

　　2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。

　　十、安全責任

　　1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。

　　2、甲方指派專職安全員負責指導，監督施工現場的安全生產，乙方必須配合甲方安全管理人員，監督安全管理人員的工作，接受并服從甲方管理人員的指揮。

　　3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。

　　4、嚴禁非施工人員進入施工現場，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時整改，杜絕重大傷亡事故。

　　5、現場人員發生傷亡事故后，雙方應盡力施救，同時保護好現場，以便有關部門進行堪察。

　　6、現場責任：

　　乙方在施工過程中如發生意外事故，責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發生事故的任何責任。

　　十一、質量安全及驗收

　　1、本工程質量目標：乙方必須確保承包范圍內單項工程質量達到甲方質量目標。

　　2、乙方應認真按照甲方安排組織施工，隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。

　　3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責，必須符合質量驗收標準。

　　4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規范質量要求，乙方應按照甲方要求進行返工、返修，費用由乙方承擔。

　　5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發生傾斜、倒蹋、開裂，乙方應無條件給予修復。因倒蹋發生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。

　　十二、文明施工目標

　　1、乙方必須遵守當地政府主管部門、建筑行業中文明施工的有關規定，按照甲方要求對工人實行標準化管理。

　　2、乙方必須派專人清理施工現場及生活區，保持施工現場及生活區的整潔，做到無垃圾和污水。

　　3、搞好施工現場保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。

　　4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。

　　十三、雙方權利和義務

　　甲方的責任

　　1、甲方協助乙方處理好施工現場及有關各方的關系。

　　2、提供施工電源到施工區域，提供施工水源到施工區域。

　　3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔。

　　4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后，甲方方可進行裝飾、裝修。

　　5、及時進行中間驗收。

　　6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規定。

　　乙方的`責任

　　1、按合同文件的規定，按期、保質、保量完成承包范圍內的全部工作。

　　2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的需要。

　　3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規章制度。

　　4、做好安全生產、文明施工。

　　5、愛護公共設施及設備，若損壞則照價賠償。

　　6、執行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發生，若發生質量及安全事故，及時向甲方報告并協助甲方進行調查處理。

　　7、接受甲方代表的監督、檢查。

　　十四、竣工驗收

　　1、工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。

　　2、甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關人員進行驗收，并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改，并承擔由自身原因造成的修改費用。

　　十五、違約金

　　1、如乙方的施工進度，工程質量不能滿足甲方總體要求，同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質上無能力確保工期，質量要求時，甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工，以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經濟損失。

　　2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規定的義務時，乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。

　　3、因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規定的義務時，甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失，并向乙方支付違約金。

　　十六、仲裁和訴訟

　　1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發生爭端，雙方應友好協商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協商而改變。

　　2、雙方應嚴格執行合同條款，并本著友好合作精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如果發生爭議，按下列原則處理：

　　(1)雙方發生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的5天內，雙方應保證合同的繼續執行。

　　(2)雙方接受調解結果，應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受，或由于一方不執行調解結果使調解結果無法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。

　　(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。

　　十七、其它

　　1、本協議未盡事宜，雙方友好協商解決。

　　2、本協議一式六份，甲方執四份，乙方執二份。

　　甲方：______(章)乙方：______(章)

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　帳戶名：______帳戶名：______

　　帳號：______帳號：______

　　開戶行：______開戶行：______

　　______年______月______日______年______月______日

承攬加工合同9

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　代表：____________________

　　代表：____________________

　　甲方：中國________公司，地址：________

　　電話：________

　　電傳：________

　　法定代表人：________

　　職務：________

　　國籍：________

　　乙方：____國________公司，地址：________

　　電話：________

　　電傳：________

　　法定代表人：________

　　職務：________

　　國籍：________

　　雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。

　　第一條加工內容

　　乙方向甲方提供加工________（產品）________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。

　　第二條交貨

　　乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站（經________港口）交付甲方。甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。

　　第三條來料數量與質量

　　乙方提供的原材料須含____%的備損率。多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一（略）和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失。乙方特此同意確認。

　　第四條加工數量與質量

　　甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。

　　第五條加工費

　　甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元。合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元。該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。

　　第六條付款方式

　　乙方將不作價的原材料運交甲方。在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

　　第七條運輸與保險

　　乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責。甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

　　第八條不可抗力

　　由于戰爭和嚴重的'自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。

　　第九條仲裁

　　本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：

　　1、中華人民共和國加入的國際公約、條約。

　　2、中華人民共和國法律。

　　3、在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。

　　仲裁裁決為終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。

　　第十條合同有效期

　　本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

　　第十一條合同的續訂

　　本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。

　　第十二條合同文本與文字

　　本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。

　　本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

　　第十三條其他

　　1、甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____%、

　　2、甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

　　第十四條合同條款的變更

　　本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

　　甲方：________________（蓋章）

　　乙方：________________（蓋章）

　　代表：________________

　　代表：________________

　　____年____月____日

　　____年____月____日

承攬加工合同10

　　承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　品名：____規格（長，寬，高）：____單位：cm數量：____備注：____

　　玻璃柜臺：1304090件；塑料臺面柜臺：18010095件

　　其中不帶抽屜：10件

　　玻璃臺面柜臺：18010095件

　　棉布貨架：18040200件

　　大百貨電器貨架：18080200件

　　小百貨貨架：18050200件

　　第二條加工成品質量要求：

　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的'價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：（蓋章）

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　日期：___________

承攬加工合同11

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規格單位數量

　　第二條加工成品質量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

　　1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。

　　第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

　　交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其它

　�。ㄈ纾焊鶕�國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2。根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　8、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　9、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的.損失。

　　2、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　3、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　4、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　5、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式__份，交__（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　____年___月___日訂

承攬加工合同12

　　承攬方：_______________________身份證號：_______________________電話：_______________________

　　定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號：_______________________電話: 0756-3897556

　　錦宏公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現經雙方充分協商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：加工產品及工價（見產品清單）

　　第二條：加工產品質量要求（依照定作方公司品質部要求）

　　第三條：資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改意見。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第四條：工資

　　依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬（有特殊約定的除外）。

　　第五條：驗收標準和方法

　　依照定作方公司品質部要求驗收。

　　第六條：交貨時間和地點

　　依照定作方公司的.排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

　　第七條：結算方式及期限

　　按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬（平時借支除外）。

　　第八條：其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

　　第九條：承攬方的違約責任

　　1、承攬方未按合同規定（生產排產單）的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任；產品質量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同（訂單）規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；

　　3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現全額陪償定作方公司一切損失。

　　第十條：定作方公司的責任

　　1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；

　　2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；

　　3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時報請當地司法主管部門依法處理。

　　本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；

　　定作方（代表人）：________________________

　　簽訂地點：_______________________日期：年____月____日

　　承攬方（代表人）：________________________

　　簽訂地點：_______________________日期：年____月____日

承攬加工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號）達成如下和解協議：

　　1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的'員工，業務過程中未得到乙方的委托授權，事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

　　2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關收款發票。

　　3、雙方無其它經濟糾紛。

　　4、本協議自雙方簽字后生效。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

承攬加工合同14

　　定作方：_______________(簡稱甲方)營業執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________(簡稱乙方)營業執照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2.定作方的違約責任：中途變更定作物的'數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________承攬方：________________

　　____年____月____日____年____月____日

承攬加工合同15

　　定作方：（以下簡稱甲方）________

　　承攬方：（以下簡稱乙方）________

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條加工成品

　　品名：__________

　　貨號：__________

　　面料：__________

　　顏色：__________

　　尺碼：__________

　　第二條服裝數量

　　1、計量單位：__________

　　2、數量：__________

　　第三條原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具體見下：

　　材料名稱數量質量：__________________

　　提供日期：__________

　　單價：__________

　　總金額：__________

　　第四條服裝質量

　　加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術資料、圖紙提供

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在_________天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在_________內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　第六條報酬

　　1、加工單價：__________

　　2、總金額（元）：__________

　　第七條包裝方式

　　內用_，外用_包裝，包裝費由__________方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：

　　2、產品的交（提）貨期限：_________。

　　第九條服裝驗收

　　1、驗收期間：_________。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。

　　3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

　　驗收包括：商品的'外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　5、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

　　第十條定金/預付貨款

　　1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元。甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

　　2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內，一次性付清合同約定的全部款項。

　　第十二條留置權

　　如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

　　第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　�。�1）制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

　�。�3）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失。乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　甲方（簽章）：_________

　　乙方（簽章）：_________

　　簽訂地點：_________

　　簽訂地點：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

【承攬加工合同】相關文章：

承攬加工合同06-30

加工承攬合同(范本)10-06

有關承攬加工合同03-01

關于承攬加工合同02-17

承攬加工合同[熱門]07-15

加工承攬合同范本10-02

承攬加工合同范本01-25

承攬加工合同15篇07-02

承攬加工合同(15篇)07-02

承攬加工合同(精選15篇)07-02