【熱】服裝加工合同
在當今不斷發展的世界，合同的類型越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編精心整理的服裝加工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
服裝加工合同1
甲方（供應方）：_____________合同編號：_____________
乙方（加工方）：_____________簽定地點：_____________
現經雙方友好協商，特制定以下協議：
一、簽定時間：_____年__月__日交貨地點：_____________
制單款號貨品名稱數量貨期單價每件成本價備注
二、甲方以下達“生產制單”方式委托乙方生產，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的縫紉線、輔料，布料除外由___方提供，其費用由___方承擔。四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的成本價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的.1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（布料不及時到位）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、甲方提供布料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
七、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
八、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，合同生效出貨時。
九、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方（供應方）：_____________乙方（加工方）：_____________
地址：_____________________地址：______________________
授權代表：__________________公司蓋章：___________________
甲方身份證：__________________乙方身份證：____
日期：______________________日期：_____________________
服裝加工合同2
合同編號：
甲方：（定作方）
地址：
乙方：（承攬方）
地址：
經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的.相關事宜，達成本合同。
一、定作物
品名
規格
單位
單價
數量
金額
交貨時間
貨款共計人民幣（大寫）
二、面料、輔料質量標準和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服裝質量標準和驗收方法
五、配套及包裝要求
六、結算方式和付款期限
七、交貨期限、地點、方式
八、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
九、違約責任
1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十一、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方： 乙方：
企業照號碼： 企業照號碼：
開戶銀行帳號： 開戶銀行帳號：
企業負責人： 企業負責人：
代表： （蓋章） 代表： （蓋章）
__年__月__日__年__月__日
服裝加工合同3
甲方：（承攬人）：
乙方：（定作人）：
合同編號：
簽訂地點：
根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經甲、乙雙方友好協商，就乙方委托甲方加工生產##品牌服飾，現達成協議如下：
一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額（大寫）伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。以上訂貨數量與實裁數有10%±，以實際出貨數量為準。訂做物數量與金額：工廠貨號客戶款號面料成分62%棉，10%竹纖維，18%滌綸，10%天絲60%棉，40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數量金額（元）貨期
二、服裝款式和制作要求：服裝款式由乙方提供或者到甲方現場指定，并經過乙方最終確認的樣板，如需對一些款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。
三、布料和輔料的提供及確認：經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料（里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等）給甲方生產中使用，成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供，若產品上出現一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛，概由乙方負責。
四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：1、貨物在本合同生效之日起在XX年09月18日到XX年3月15日完成，余下貨款到帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發往乙方指定地點，運費由乙方承擔。2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。
五、包裝要求：內層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的.注明服裝名稱、數量、貨號。
六、a。b。結算方式和付款方式：按實標數量以現金的方式結算。由甲方按實標數量給乙方開具發貨清單，乙方以匯款或現金方式結算。付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30%（即由乙方再付總訂貨額的70%。
七、違約責任：因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的，甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的，每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。
八、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本合同一式二份，各方各執一份，空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章后生效貨。
甲方：__________________（蓋章）
單位地址：____________委托代理人：____________電話：_________日期：____________
乙方：__________________（蓋章）
單位地址：____________委托代理人：____________電話：_________日期：____________
服裝加工合同4
定作方：_______________（以下簡稱甲方）
承攬方：_______________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條、加工成品
原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，挪做他用。
第三條、服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單制作的產前樣執行，
產前樣仍需要修改的，以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。樣衣、生產工藝單作為合同的附件。
第三條、技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，
甲方應當在2個工作日內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在2個工作日內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第四條、包裝方式
內用______________，外用________包裝，包裝材料由甲方提供。
第五條、服裝交付
1、交貨地址：__________________________
2、產品的交（提）貨期限：
第六條、服裝驗收：
甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝，生產進度。對甲方跟單員在生產過程中發現的質量問題，乙方必須及時改正。定單完成后，甲方對貨物進行全面驗收：
1、驗收時間：______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產品按30％抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
5、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第七條、報酬結算
1、付款期限：甲方應于貨物驗收無誤后、每月20號前付清合同約定的全部款項；
第八條、違約責任
1、甲方的違約責任
（1）制作中途未經過雙方同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
（2）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的'損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
（3）無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。
（4）無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。
（5）甲方變更交付訂作物地點或接收單位（人），甲方應承擔因此而多支出的費用。
2、乙方的違約責任
（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修正和調換并承擔逾期未交付的責任；經過修正活調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。
未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10％。
（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交后果
甲方：____________（蓋章）乙方：____________（蓋章）
簽約代表：____________簽約代表：____________
________年____月____日________年____月____日
服裝加工合同5
定做方（甲方）：_________有限公司。
承攬方（乙方）：_________制衣有限公司。
根據《中華人民共和國合同法》，經甲乙雙方友好協商，就_________年春夏季服裝加工生產事宜，達成如下協議：
一、貨品名稱、單號、款號、數量、金額、交貨期等
貨品。
名稱_________單號_________款號_________顏色_________數量與碼數_________單價/件_________交貨期_________備注。
S M L XL XXL總數。
貨款（合計）_________RMB￥（金額大寫）_________￥
二、雙方責任范圍
甲方提供面料、商標、拉鏈、及有甲方LOGO的輔料，乙方提供粘樸，袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工范圍從剪裁到包裝，甲方負責運輸。
三、付款方式
乙方完成大貨包裝，甲方驗貨合格后支付全部加工費用，安排出貨。加工費以實際出貨數量為準進行計算。
四、質量與數量要求
1、乙方需按甲方的要求提前制作產前樣板給甲方批核封存，作為加工生產的標準進行操作并以此為驗貨收貨的標準。
2、甲方提供的`面料，乙方必須在面料到廠_________日內驗布，并提供《驗布報告》（包括數量確認），如面料有問題需及時向甲方反映，以便第一時間處理解決。
3、生產之前，乙方要向甲方提供生產計劃，以便監控實施過程。
4、甲方提供的面料和輔料之剩余料，乙方需在出貨的同時如數退還甲方。
五、知識產權保護責任
乙方不得使用甲方的商標和產品的款式設計，或外流給別人使用。否則，將承擔賠償責任。
六，違約責任
1、正常情況下，乙方不得延誤甲方的貨期，生產中如有意想不到的難題則雙方協商解決。如果延誤貨期，影響了甲方銷售，乙方將承擔加工費_________%的違約金。
2、甲方依據產前封存的樣板驗貨，如果發現不良現象有權責令乙方返修后才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用，否則，由此產生的后果則由甲方承當。
以上條款，雙方遵守執行，未盡事宜雙方隨時協商處理。本合同一式兩份，雙方各執一份，同樣具有法律效力。
甲方：_________
簽名：_________
蓋章：_________
簽訂日期：_________年______月_____日
乙方：_________
簽名：_________
蓋章：_________
簽訂日期：_________年______月_____日
服裝加工合同6
定作方：(以下簡稱甲方)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
承攬方：(以下簡稱乙方)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條 加工成品
品名：XXXXXXXXXXXXXXXX 貨號：XXXXXXXXXXXXXXX
面料：XXXXXXXXXXXXXXXX 顏色：XXXXXXXXXXXXXXX
尺碼：XXXXXXXXXXXXXXXX
第二條 服裝數量
1、計量單位：套(上衣、褲子)
2、數量：XXXXXXXXX套，其中XXXXXXX碼XXXXXX套，XXXXXXX碼XXXXXX套，XXXXXXX碼XXXXXX套，XXXXXXXXX碼XXXXXX套。
第三條 原材料的提供
由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：
材料名稱：
質量：
第四條 服裝質量
加工成品質量按 樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 服裝款式 和規格
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。.
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式
第六條 報酬
1、加工單價：XXXXXXX元/套
2、總金額(元)：小寫XXXXXXXXXXXXXXXX(大寫)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
第七條 包裝方式
內用XXXXXXXX包裝，外用XXXXXXXX包裝，包裝費由XX方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地：
2：運輸費用由甲方負擔。
3:產品的交(提)貨期限：XXXXXXXX年XXXX月XXXX日。
第九條 服裝驗收
1.驗收期間：XXXXXXXX年XXXX月XXXX日之前。
2、驗收地點：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于XXXXXXXX年XXXX月XXXX日前向乙方交付定金XXXXXXXX元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。
(2)甲方應于XXXXXXXX年XXXX月XXXX日前向乙方交付預付款XXXXXXXX元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。 第十二條 留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的.服裝享有留置權。 第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。
(2)、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨， 甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
(4)未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定
本合同經雙方簽字后于XXXXXX年XXX月XXX日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;
甲方(章)：XXXXXXXXXXXXXXXX 乙方(章)： XXXXXXXXXXXXXX 電話：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX電話：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXX年XXXX月XXXX日
服裝加工合同7
甲方：
乙方：
甲方委托乙方加工連衣裙、褲子、風衣產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙
方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品，加工數量、款式、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，加工詳述。單元：元
第二條甲方責任
1、按計劃委托乙方為其加工甲方連衣裙、褲子、風衣產品。2、向乙方提供加工品款式、數量、工藝要求、交貨時間等。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。
4、甲方按照甲乙雙方確定的'樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產，不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3、本合同所簽訂的加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。
第四條付款方式及交貨地點
甲方確定委托加工款式、數量、標準后，與乙方簽訂委托加工通知單，乙方
提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付余款，交貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收，如發現質量有異，甲方應在收到貨物之日起5日內書面通知乙方處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。第六條違約責任
1、如乙方未按照本合同約定的時間交貨或貨物的數量、質量與合同約定不符，應賠償甲方此批貨款總價10%違約金。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
2、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為，自___年____月____日至___年____月____日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力
在本合同期內，如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本合同無法繼續履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發生爭議，應協商解決；協商不成，依法交由仲裁委員會裁決處理。
第十條其他
1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協議），附件（或補充協議）與本合同具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
授權代表（簽字）：______
授權代表（簽字）：
簽訂時間：____年____月____日
服裝加工合同8
甲方： (承攬人) ：
乙方： (定作人) ：
合同編號：
簽訂地點：
______市 根據《民法典》和有關規定，經甲、乙雙方友好協商，就乙方委托甲方加 工生產 ## 品牌服飾，現達成協議如下：
一、 服裝名稱 牛仔褲 牛仔褲 牛仔褲 牛仔褲 合計 總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整 附訂貨配碼及數量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。 以上訂貨數量與實裁數有 10%±，以實際出貨數量為準。 訂做物數量與金額： 工廠貨 號 客戶款 號 面料成分 62%棉， 10%竹纖維， 18% 滌綸，10%天絲 60%棉，40%滌綸 100%棉 100%棉 顏色 黑色 藍色 藍色 黑色 單價 數 量 金額(元) 貨期
二、 服裝款式和制作要求： 服裝款式由乙方提供或者到甲方現場指定，并經過乙方最終確認的樣板，如需對一些 款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。
三、 布料和輔料的提供及確認： 經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛 牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用，成品面料由乙方在甲方處選 定并由甲方提供，若產品上出現一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方 提供。對于根據乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛，概由乙方負責。
四、 交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：
1、貨物在本合同生效之日起在 ______ 年 09 月 18 日到 ______ 年 3 月 15 日完成，余下貨款到 帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發往乙方指定地點，運費由乙方承擔。
2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。
五、 包裝要求： 內層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的注明服裝 名稱、數量、貨號。
六、 a. b. 結算方式和付款方式： 按實標數量以現金的方式結算。 由甲方按實標數量給乙方開具發貨清單，乙方以匯款或現金方式結算。 付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的 30 %(即 由乙方再付總訂貨額的 70 %。
七、 違約責任
因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的'，甲方的交貨時間順延。 甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以 上的，每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。
八、 未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人 民法院提起訴訟。
九、 本合同一式二份，各方各執一份，空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力， 雙方簽字或蓋章后生效。 元) ，貨好通知乙方 元) ，甲方收到貨款后馬上發貨。
甲方：單位名稱(蓋章)
單位地址： 委托代理人： 電話： 日期：
乙方： 單位名稱(蓋章)
單位地址： 委托代理人： 電話： 日期：
服裝加工合同9
定作方：
簽訂地點：
合同編號：
承攬方：有限公司
簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：
二、定作物的質量標準：
承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的'質量依據。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統計的規格進行制作，并在數量全部到齊后,于______年____月____日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。
五、結算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用轉賬方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件：
內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限：______年____月____日至______年____月____日止。
定作方：
承攬方：
(蓋章)
(蓋章)
代表人：
代表人：
電話：
電話：
服裝加工合同10
供方(全稱)：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________
需方(全稱)：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________
根據《民法典》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。十
一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《民法典》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。十
二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。十
三、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
供方：________________________代表人：________年____月____日
需方：________________________代表人：________年____月____日
服裝加工合同11
合同編號：
簽訂地點：
簽訂日期：
定作方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條加工成品
第二條原材料由甲方提供。
乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，挪做他用。
第三條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單制作的產前樣執行，產前樣仍需要修改的，以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。第四條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第五條服裝交付
1、交貨地址：__________________________
2、產品的交（提）貨期限：
第六條服裝驗收：甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝，生產進度。對甲方跟單員在生產過程中發現的質量問題，乙方必須及時改正。定單完成后，甲方對貨物進行全面驗收：1、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
2、驗收方式：產品按30％抽檢，抽樣標準為：隨機。
3、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，
不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第七條報酬結算
1、付款期限：甲方應于貨物驗收無誤后，付清合同總貨款的90%；
第八條違約責任
1、甲方的違約責任
（1）制作中途未經過雙方同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
（2）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的'，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
2、乙方的違約責任
（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10％。
（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
（7）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第九條其他約定
本合同經雙方簽字后于起生效，合同履行完畢即失效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。
甲方（簽名）：________________
乙方（簽名）：________________
甲方（章）：________________
乙方（章）：________________
________年____月____日
________年____月____日
服裝加工合同12
甲方：
乙方：
簽約代表：
簽約代表：
地址：
地址：
電話：
電話：
雙方根據平等互利的原則，甲方長期向乙方定制團體（后勤管理人員、安保人員、收銀員、營業員、設備維護人員）職業服裝，為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方友好協商，共同達成以下條款，以茲雙方共同遵守履行：
一、銷售商品
甲方定制服裝的名稱、款式說明、數量、單價、金額詳見下表：（或在同樣格式的附件中詳細列明，該附件經雙方蓋章確認后作為本合同完整組成部分。）
二、款式和面料說明：
以雙方簽字確認的樣衣款式和面料為準。
三、供貨說明：
鑒于甲方是商場，員工具有一定的流動性，會有不定期的訂貨需求，乙方必須保證隨時供貨。甲方有訂貨需求需提前7天告知乙方，以利乙方準備面料等。乙方應在接到甲方通知20日內向甲方提供訂貨。
四、質量標準：
乙方提供的商品必須符合甲方的設計要求，按國家一等品標準（不起球、不裂縫、不褪色、不變形），具體款式工藝要求以雙方確認的樣衣（供貨前由乙方簽字交甲方保存或雙方封存備驗貨）和工藝單為準。甲方收到產品后如有不合適，乙方負責無償修改或調換，保證每套衣服都合適，中間如若產生物流費用，全部由乙方承擔。產品在一年內如出現非人為質量問題的，乙方負責無償返修或者重做；若因甲方日常使用維護不當，如沒有正常洗滌或人員流動等而造成使用功能的殘損，乙方應積極協助修改解決。
五、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認；
2、顏色、尺碼規格的確認；
3、繡制標徽工藝的'確認；
4、縫紉手工藝的確認；
5、其他質量問題的確認；
六、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料以及產品價格進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料及產品價格，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
七、交貨方式和付款條件：
1、交貨方式：乙方負責無償送貨上門，將制作完畢的工裝送到甲方指定地點。
2、交貨地點：甲方所在地辦公區。
3、交貨時間：_____年_____月_____日之前交貨。
4、付款條件：合同簽訂同時，甲方預付工裝貨款合同金的30%，作為預付款，共計：3420元，大寫（人民幣）：叁仟肆佰貳拾元整；貨到驗收合格后于7日內付60%，計：6840元，大寫（人民幣）：陸仟捌佰肆拾元整；剩余10%，計：1140元，大寫（人民幣）：壹仟壹佰肆拾元整，作為質量保證金，若無明顯質量問題，在1個月內付清。
八、付款方式：
1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。
2、甲方收到發票后以現金方式與乙方結算。
九、違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20％的違約金；乙方超過約定繳貨期限10天沒有向甲方交貨，甲方視為乙方單方終止合同，乙
方除承擔違約責任返還已收款項外，還應按甲方已付款額的20%向甲方賠償損失。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失；
4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔該批產品總金額的20％-50％作為賠償；
5、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的20％支付違約金；
6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的20％違約金；
7、產品交付提出異議的期限：收到產品后，甲方在一年內可以向乙方提出異議，具體按本合同第三條執行。
十、其他：
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
2、爭議解決：合同執行期間不得隨意變更或解除。當雙方就本同相關事項產生爭議時，應友好協商解決，協商不成的，應向原告方所在地的人民法院提起訴訟。
甲方（蓋章）
乙方（蓋章）
簽約代表：
簽約代表：
日期：_____年_____月_____日
日期：_____年_____月_____日
服裝加工合同13
合同編號：
簽訂日期：
定作方：(以下簡稱甲方)
承攬方：(以下簡稱乙方(yifang))
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條 加工成品
品名： 貨號：
顏色： 尺碼：
第二條 服裝數量
1、計量單位：
2、數量：
第三條 原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數量\質量：
提供日期：
第四條 服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(yifang)在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在 2 天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在 2 內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條 報酬
1、加工單價：
2、總金額(元)：
第七條 包裝方式
內用 ，外用 包裝，包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地：
2、產品的交(提)貨期限：。
第九條 服裝驗收
1.驗收期間：
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的.成本價格。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內，一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條 留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。 第十八條 其他約定
本合同經雙方簽字后于_ 年 _ 月_ 日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份;
甲方(章)： 乙方(章)：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
服裝加工合同14
服裝加工承攬合同:
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術資料，圖紙提供辦法：
1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3．定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1．按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時間和地點：
1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的'提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條 結算方式及期限：_________________________________________
第十一條 其他：
1．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
服裝加工合同15
委托方(甲方)：上海滕子服飾有限公司
承攬方(乙方)：_____________________
一、委托加工項目：
以雙方約定的加工項目為主(合同附件,加工工藝單，定做尺碼單等)
二、委托加工方式
1.乙方包工包輔料。乙方必須依照合同規定選用輔料，所選輔料必須符合質量要求，不能以次充好。
2.由甲方提供面料、包裝、商標、吊牌、防偽標識等。乙方在生產過程中應該嚴格把控面料的使用，及以上約定的輔料的使用，不得浪費，損壞率不得超過2%，超出部分按照每套10元從我公司采購原樣。
三、質量要求及技術標準
1.質量要求嚴格按照樣衣或雙方約定的質量標準進行生產。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1.面料、輔料質量的確認;(所有面料，輔料有質量問題的，應該在沒有開始裁剪或加工前，報甲方確認或者及時更換，凡是由于乙方人員私自對有質量問題而繼續使用的或隱藏不報的，由乙方承擔該批面料，輔料的所有費用。(原材料價格及運費，稅票等)
2.顏色、尺碼規格的確認;(同上一條處理方法相同)
3.縫紉手工藝的確認;(按照約定的工藝要求或者工藝單具體要求操作)
4.其他內在隱藏的質量問題的確認;(包括，但不僅限于粘襯，或者由于使用了不符合規定的輔料或改變做工方法而引起的隱藏性質量問題)
5.乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
6.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。
7.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。(所有由于制作失誤而產生的次品，應該原樣封存保留，同剩余面輔料一同退回甲方)
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方提供服裝款式、樣衣或者標志圖案等圖樣的技術資料;乙方應該妥善保管，不得轉借，轉讓第三方使用。
2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
3.未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品或者相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準)，并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2.于甲方指定的地點：上海市奉賢區南橋鎮金軒路88號交貨。
3.運輸方式為專車快遞;運費由乙方承擔。
八、交付金額及銷售期限
1.第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;
2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的'支付余款的_________%;
3.銷售期限：_______________________。
九、結算方式
1.在乙方交貨后，由乙方： 1、( )開具增值稅專用發99票交由甲方。2、( )不含增值稅專用發99票
2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_______________________
開戶銀行：_______________________
銀行賬號：_______________________
十、違約責任
1.乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨的：(除經過甲方同意予以免責的)其他均按照以下方式執行，逾期3天內(含3天)加工費按照總加工費用的97%結算;逾期5天內(含5天)按照總加工費的95%結算;逾期10天內的按照90%結算;逾期15天以上的，按照70%結算;逾期20天以上的按照50%;30天以上的本公司有權拒付加工費，且由乙方承擔違約金，違約金為合同總金額的50%;
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3.乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
4.乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的10%支付違約金;
5.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
6.乙方對此合同中所有關于甲方的公司資料具有保密權。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方須在甲方公司所在地人民法院予以訴訟。
十二、其它事項
本合同附件與加工工藝單，傳真件，復印件同主合同具有同等法律效力。甲方(單位蓋章)：_________ 乙方(單位蓋章)：_________
授權代表(簽字)：_________ 授權代表(簽字)：__________
________年____月____日 _________年____月____日
【服裝加工合同】相關文章：
服裝加工合同06-29
關于服裝加工合同04-15
【熱門】服裝加工合同06-30
服裝加工合同【熱】06-30
服裝加工合同【精】07-01
服裝加工合同【推薦】07-01
【推薦】服裝加工合同07-01
服裝廠加工合同04-01
服裝加工合同(精選15篇)06-30
服裝加工合同精選15篇06-30