裝飾合同錦集九篇
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編收集整理的裝飾合同9篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
裝飾合同 篇1
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、廣東省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程承包方式：包工包料
4、工程概況：建筑面積平方米。
二、工程裝修內容
XXXX廠房裝修工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據；
工程造價為：￥元。（以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準）
四、工程期限
工程開工日期： 年 月 日
工程竣工日期： 年 月 日
五、質量要求
按國家建設部行業標準《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題（竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外），屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的. %
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的 %
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的 %
4、乙方剩余工程款作為質保金在一年內付清。
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明；施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。（ 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。）
3、工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱：
（蓋公章）
法人代表：
委托代理人：
乙方：
（蓋公章）
法人代表：
委托代理人：
年 月 日
裝飾合同 篇2
發包方：(簡稱甲方)：
承包方：(簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發的《建筑工程施工合同示范文本》(xxXX),就本工程裝修有關事項，經甲、乙雙方友好協商達成如下協議：
第一條 工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、建筑面積:
4、工程項目內容：
5、承包方式：
6、結算方式:
第二條 工 期
1、總施工工期：
2、開工日期： 年 月 日
3、竣工日期：開工后第 天即 年 月 日(竣工日期不包括政府部門驗收日期，工程竣工時，乙方發出書面竣工報告書)
第三條 工程價款及付款方式
本工程合同價款為人民幣：大寫：
付款時間付款比例付款金額（RMB:元）竣工驗收合格后五日內 第四條 工程質量要求
乙方施工嚴格按照國家規范進行，施工滿足設計要求，質量達到《建筑裝飾工程質量標準驗收標準》規定的合格標準。
第五條 雙方權利義務
1、甲方權利義務：
(1)協調物業部門騰空房屋，提供施工所需的水、電等，并說明注意事項。配合辦理施工報批相關手續。
(2)本合同簽定起三日內，甲方完成施工圖紙，并提供兩套圖紙(用于甲方及物業)，工程竣工七日內乙方提供一套竣工圖紙。
(3)負責召集施工單位參加每周例會，對工程質量、進度進行監督檢查，施工過程中，如需拆改原建筑物結構或設備管線，負責協助施工單位到物業部門辦理相應審批手續。
(4)交納應負擔的相關費用，并按時支付裝修施工款項。
(5)辦理收樓手續，組織工程竣工驗收工作及做好結算工作。
(6)在施工過程中，如遇增減裝修項目，必須由甲方代表同意并出具甲方簽字的備份文件，乙方才可以進行增減項目的施工。如乙方在未征得甲方書面同意的情況下，擅自增減裝修項目，則甲方不支付相應費用。備忘文件一式兩份，甲乙雙方各留一份。
2、乙方權利義務
(1)提供其營業執照及施工資質復印件給甲方備查。
(2)按照施工總進度計劃及施工組織方案，精心施工，保證工期，保證工程質量，合理安排施工，按時完工。
(3)所用材料、設備、均須符合設計要求，必須是合格環保產品，經甲方監理核定后方可施工。
(4)遵守有關部門規定，文明施工，保證在施工過程中不在施工場地周圍亂放建材及廢物，保證施工現場的清潔符合有關部門規定，并保證在工程竣工后負責清理。
(5)服從甲方及有關部門的管理。
(6)施工過程中未經甲方同意或物業部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
(7)參加工程竣工驗收工作及做好結算。
(8)工程竣工未移交甲方前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
(9)協調其他分包商的工程施工管理工作。
第六條 工期提前或延誤
工期延誤 以下原因造成竣工工期延誤，經甲方代表確認后，工期才可相應順延：
1) 甲方要求的設計及工程量變更：
2) 非乙方原因，一周內累計停水、停電八小時以上的'：
3) 不可抗力，是指戰爭和自然災害：
4) 甲方不按合同規定支付工程款而影響施工進度：
5) 甲方分包的工程，拖延了施工進度：
6) 因大廈自身管理造成乙方施工工期延誤：
除上述原因外，因乙方原因造成工程未按合同工期竣工(驗收不合格視為逾期竣工)的，由乙方承擔責任，工期每延誤一天，乙方應付違約金人民幣200元，但總額不超過工程款總價的3%。
工期提前 若甲方要求提前工期，乙方為提前工期采取的相應措施及因此增加的經濟支出，則每提前竣工一天，甲方應支付乙方的獎勵金額人民幣200元，但總額不超過工程款總價的3%。
第七條 合同價款的調整
在施工過程中，因甲方要求增(改)項目造成的成本增減，經雙方協商一致同意可以做相應調整。工程量按實際發生為準，工程變更以雙方簽字的協議為準。
第八條 保修及范圍
1、自本工程完工驗收合格之日起，一年內為保修期限。期滿后負責終身維修。
2、保修范圍：在保修期內，屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質量問題造成的，乙方負責24小時內免費維修，若甲方使用不當造成的，乙方只收取材料及人工成本費用。低值易耗品不在保修范圍之內，如燈泡、日光燈等。
第九條 爭 議
甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿調解或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭議解決方式：向 仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式：向 甲、乙雙方注冊地的任何
一方人民法院起訴。
雙方約定按第 種爭議解決方式解決。
第十條 違 約
甲方或乙方不能按本協議條款約定內容履行自己的各項義務及發生使合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。
除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
第十一條 合同份數及有效期
本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存一份;本合同自訂立之日起生效.
第十二條 附 件
1：施工圖紙
2：裝修預算書
3：甲、乙雙方簽字蓋章的備忘錄等相關文件
發包方 (章)
電 話：
開戶銀行：
帳 號：
承包方 (章)
電 話：
開戶銀行：
帳 號：
簽訂日期
裝飾合同 篇3
甲方（發包方）：
乙方（承包方）：
依照《中華人民共和國合同法》和其他有關法律、法規，結合本工程實際情況，雙方在平等、自愿協商一致的基礎上，特就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成以下協議，以便共同遵守：
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：施工圖范圍內，詳見施工預算單
4、總造價：
5、承包方式：乙方包清工，甲方提供所有工程材料
6、開工日期：
7、竣工日期：
第二條工地代表
1、甲方：
2、乙方：
第三條甲方工作
1、清理施工場地，為乙方創造入場開工條件。
2、為乙方提供水、電和必要的生活幫助。
3、參與工程質量和施工進度的監督，
4、甲方保證材料的及時供應，不得出現材料供應不及時，影響乙方施工，如出現材料短缺影響的工期與誤工費由甲方負責。
5、甲方負責圖紙設計方案的確定與會審，如有施工變更甲方應提前三天通知乙方，并進行現場簽證。
6、甲方負責施工現場不同工種班組之間的協調。保證其他班組的施工不得影響到乙方的正常施工。
7、甲方負責施工現場的外部施工環境，確保乙方施工不受周圍其它因素的干擾（包括各級行政管理部門）。
第四條乙方工作
1、施工中嚴格執行安全施工操作規范和防火規范質量標準，按期保質完成工程任務。
2、嚴格依據圖紙進行施工，不得隨意更改施工方案
3、施工期間，對甲方原不動結構和陳設予以保護。
4、保證各工種之間合理有序的安排施工，不得影響到其他施工班組的`正常施工。
5、因拖欠民工工資引起的后果，由乙方負責。
第五條本工程由甲方采購的各類材料設備，應為符合國家標準和設計要求的合格產品，如由于材料質量原因造成的后果有甲方負責。
第六條乙方應按雙方認可的形象方案和工程項目內容清單組織施工。如甲方提出設計變更或增減工程項目時，必須提前與乙方代表聯系，進行項目變更。變更單由甲方作為增減工程造價和結算的依據。項目若無變更，工程總造價以本合同所簽價款為終最結算價
第七條工程竣工驗收
1、未經交工驗收，而由甲方單方面使用者，視為交工驗收合格。
2、工程交工后由于施工工藝造成的返修，費用由乙方負責。由于材料原因造成的返修或因在使用中人為或不可抗拒因素造成的返修，費用均由甲方負責。
第八條付款方式
第九條違約責任
1、甲方不按合同約定時間付款，每逾期一天，向乙方支付合同總金額千分之一的違約金。
2、由于乙方原因而延誤工期，每逾期一天，向甲方支付合同總金額千分之一的違約金。
第十條因工程施工而產生的垃圾由乙方負責清運至一樓，由甲方負責運出施工現場并負責處理。
第十一條合同爭議解決方式
如對工程質量或工程造價雙方發生爭議，可協商解決。如協商不成，工程質量爭議可申請工程質量監理部門或裝飾裝修行業管理機構認定。工程造價爭議可申請審計部門審計結論還可通過法律渠道解決。
第十二條補充條款：
第十三條簽字蓋章
第十四條合同份數
本合同一式二份，;甲、乙雙方各執一份
第十五條本合同經雙方各自簽字并加蓋單位印章后生效。合同履行完后自動終止。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇4
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，同時結合本工程具體情況，本著“公平自愿、誠實信用”的原則，就下列問題達成一致。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
第二條：工程內容和承包范圍
1、工程內容：
2、承包范圍：
3、乙方報價及承包內容依據甲方確認的施工圖進行編制，除雙方約定的內容外，施工圖紙中顯示的內容都應包括在施工內容中。
4、其它補充：
第三條：合同總金額
合同總價為￥元（大寫：）。
第四條：工程款支付
1、雙方商定該項工程質量保證金為元。
2、在辦理項目竣工驗收手續后，甲方根據審核的.竣工決算，支付剩余工程款。
3、質量保證金應在保修期滿3日內無息退還。
第五條：工期
（一）合同總工期天，自年月日至年月日，每延期一天罰款元。
（二）開工日期：在甲方第一批材料到位后，且現場具備施工條件（空調、消防等其它工種已基本完工），以雙方簽訂的開工單為準。
（三）竣工日期：竣工驗收（移交）證書明確的竣工日期為準。
第六條：工程質量標準：合格。
第七條：下列文件為本合同文件的組成部分，并具有合同的法律效力;
1.合同協議書（包括補充文件）;
2.預算書及說明;
3.澄清函以及答復、補遺;
4.合同條款;
5.技術條款;
6.經雙方確認進入合同的其他文件;
7.甲方（或乙方）提供的施工圖及說明書等;
8.在合同履行過程中，雙方簽定的變更文件等。上述文件有矛盾時，以簽字時間后者為準，同時簽字的以排前者為準。
第八條：本合同中的有關詞語含義與第二部分“專用條款”中分別賦予它們的定義相同;
第九條：甲方保證按合同文件規定向乙方付款，并承擔合同文件規定的甲方的全部責任和義務。
第十條：乙方保證按合同文件的規定，承擔合同文件規定的乙方全部責任和義務，并負責按照合同文件規定遞交檢查驗收等相關資料，并積極配合設計方竣工圖的匯制工作。
第十一條：合同執行過程中因設計缺陷及第三方原因引發的損失應由相關責任方承擔，與乙方無關。
第十二條：本合同書經甲乙雙方簽字后生效。
第十三條：乙方在收到該工程預付款后，組織相關人員進場作開工準備工作。
第十四條：本合同書一式二份，甲、乙雙方各持一份。
第十五條：本合同書在全部合同項目質量保證期滿，甲方全部返還乙方的合同質量保證金后自然失效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇5
甲方：_________
乙方：_________
根據中華人民共和國建設部《民用建筑工程室內環境污染控制規范》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和國家質量監督檢疫總局發布的《室內裝飾裝修材料有害物質限量》十項標準及有關法律法規的規定，甲、乙雙方就綠色環保裝修問題，達成如下協議：中顧法律網南昌律師為您提供免費法律咨詢。
1、乙方保證工程實行環保設計、采用環保材料、進行環保施工、裝修后室內空氣質量達到國家環保標準。
2、可檢測工程(符合本合同4.1及4.2款的要求)驗收后，甲方如果認為有必要對室內空氣質量進行檢測，可以委托下列具有國家資質的檢測機構進行空氣質量檢測，檢測費用由甲方承擔。
國家建筑材料檢測中心-室內環境檢測總站
地址：_________
電話：_________
3、室內環境空氣檢測項目為"甲醛"、"苯"、"tvoc"三項，檢測數據以本合同列出的，上述具有國家資質的檢測機構出具的《環境檢測報告》為準。
4、甲方同意在室內空氣進行檢測時，必須符合以下條件，否則檢測結果無效，室內空氣質量不合格的責任由甲方負責。
4.1 檢測須在未搬入家具，未配置木地板、櫥柜等項目的情況下進行;室內所有對環境能產生影響的材料(如板材，涂料等)均須為乙方報價明細上和增減項單上的項目，且為乙方提供。
4.2 如果有非乙方施工項目，或有未與乙方書面約定(指合同或變更單)而進行施工的項目(包括數量增加而未有書面約定的)，檢測結果無效。
4.3 檢測時間應在可檢測工程完工驗收_________天(不算做工程延期)之后進行，在此期間，室內必須每天24小時通風換氣，地漏和下水管須用遮蓋物封閉。
4.4 檢測由乙方專職人員(非施工人員)、檢測中心專業人員、客戶三方同時在場的情況下進行，唯此情況下進行的檢測視為有效。
4.5 符合本合同列出的，具有國家資質檢測機構所要求的室內、室外空氣條件、溫度等其他必要條件。
5、由于裝修引起室內空氣不合格的主要原因是使用了環保不合格的材料，因此如果室內空氣經檢驗不合格，則首先要在使用材料上尋找原因。甲、乙雙方首先共同查找在檢工程中的材料，如果發現有本合同4.1及4.2條款的情況或行為，室內空氣質量不合格的責任由甲方負責。如沒有發現本合同4.1及4.2條款的情況或行為，裝飾所用材料全部為乙方承諾使用并提供的材料，責任由乙方負責。
6、室內空氣質量不合格的.原因除裝修污染外，還有建筑主體、家具等污染，對裝飾裝修以外的污染，乙方不承擔任何責任。
7、由于乙方原因導致室內空氣不合格，乙方按下列步驟解決：
7.1 進行綜合治理，治理期限為一個月，治理造成的延期交付視同工程延期，乙方每日按合同造價的3‰承擔違約金。檢測機構出具檢測報告之前的時間(以檢測報告上標明的出具時間為準)，不算做工程延期。
7.2 治理結束后，經檢測室內空氣仍不達標的，乙方為甲方辦理退單，并退還甲方已交全部施工款。
7.3 乙方退還甲方已交全部施工款后，本合同自動終止，乙方不再負有其他責任。
8、由于室內空氣中有害物質含量會因揮發越來越少，因此空氣質量不存在保質期。
9、本合同必須與施工合同同時簽定方可有效。乙方擁有對本合同的最終解釋權。
10、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。
甲方(簽字)：_________ 乙方(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
裝飾合同 篇6
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
合同編號：
北京市工商行政管理局監制
20xx年三月修訂
使用說明
1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發布時止。
2、工程承包方（乙方），應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門核發的建筑業企業資質證書。
3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執一份；凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份（甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份）。
4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。
5、竣工：合同約定的工程內容（含室內空氣質量檢測）全部完成，經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。
6、驗收合格：承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的，均視為驗收合格。
7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。
粘貼印花稅票處
北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款
發包方（以下簡稱甲方）：
委托代理人（姓名）：民族：
住所：身份證號：
聯系電話：手機號：
承包方（以下簡稱乙方）：
營業執照號：
住所：
法定代表人：聯系電話：
委托代理人：聯系電話：
建筑資質等級證書號：
本工程設計人：聯系電話：
施工隊負責人：聯系電話：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1·1工程地點：
1·2工程裝飾裝修面積：
1·3工程戶型：
1·4工程內容及做法（見報價單和圖紙）；
1·5工程承包，采取下列第種方式：
（1）乙方包工、包全部材料（見附表三）。
（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（見附表二、三）。
1·6工程期限日（以實際工作日計算）；
開工日期年月日；
竣工日期年月日。
1·7工程款和報價單
（1）工程款：本合同工程造價為（人民幣）
金額大寫：
（2）報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
（3）報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。
第三條施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書
3·1施工圖紙采取下列第種方式提供：
（1）甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
（2）甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。
3·2雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（GB50325—20xx）的要求。
3·3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3·4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。
第四條甲方工作
4·1開工三日前要為乙方入場施工創造條件，以不影響施工為原則。
4·2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4·3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。
4·4遵守物業管理部門的各項規章制定。
4·5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
4·6不得有下列行為：
（1）隨意改動房屋主體和承重結構。
（2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
（3）在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
（4）破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
（5）強令乙方違章作業施工的其他行為。
4·7凡必須涉及4·6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。
4·8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。
4·9參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條乙方工作
5·1施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
5·2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：
（1）無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
（2）不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。
（3）因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。
（4）負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
（5）保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。
（6）保證施工現場的整潔，每日完工后清掃施工現場。
>5·3通過告知網址、統一公示等方式為甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。
5·4甲方為少數民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條工程變更
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。
第七條材料供應
7·1按由乙方編制的本合同家裝《工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。
（1）應當由甲方提供的材料、設備，甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收并辦理交接手續。
（2）應當由乙方提供的材料、設備，乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環保標準共同驗收，由甲方確認備案。
（3）雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，并具有由有關行政主管部門認可的專業檢測機構出具的檢測合格報告。
（4）如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付；材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。
（5）甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后，在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。
第八條工期延誤
8·1對以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期應當順延：
（1）工程量變化或設計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期順延的其他情況。
8·2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
（1）甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的；
（2）甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的；
（3）因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
8·3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
8·4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協議”為確定雙方責任的依據。
第九條質量標準
9·1裝修室內環境污染控制方面，應當嚴格按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（GB50325—20xx）的標準執行。
9·2本工程施工質量按下列第項標準執行：
（1）《北京市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》（DBJ/TO1—43—20xx）；
（2）《北京市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》（DBJ/T01—27—20xx）。
9·3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業檢測機構予以認證；認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。
第十條工程驗收
10·1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：
（1）材料驗收；
（2）隱蔽工程驗收；
（3）竣工驗收。
10·2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10·3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
10·4雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。
10·5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經濟方面存在個別的`不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”（作為竣工驗收單附件）后亦可先行入住。
10·6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為五年。
第十一條工程款支付方式
11·1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
支付次數支付時間工程款支付比率應支付金額
第一次開工三日前50%
第二次工程進度過半45%
第三次竣工驗收合格5%
11·2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。
11·3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
11·4工程款全部結清后，乙方向甲方開具正式統一發票為工程款結算憑證。
第十二條違約責任
12·1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任；因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
12·2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
12·3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
12·4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
12·5由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付：
（1）對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按12·4的標準支付違約金。
（2）對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤，按12·4的標準支付違約金。
（3）室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的，乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款；甲方對不達標也負有責任的，乙方可相應減少返還比例。
第十三條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，雙方應當協商或向市場主辦單位、消費者協會等申請調解解決，協商或調解解決不成時，向人民法院起訴，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。
第十四條附則
14·1本合同經甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。
14·2本合同簽訂后工程不得轉包。
14·3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。
14·4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協商解決。
14·5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償責任；主辦單位承擔責任之后，有權向乙方追償。
14·6本合同履行完畢后自動終止。
第十五條其他約定事項
甲方（簽字）：乙方（蓋章）：
法定代表人：
委托代理人：
年月日年月日
市場主辦單位（蓋章）：
法定代表人：
委托代理人：
聯系電話：
年月日
附表一
工程報價單
序
號項目單位單價數量合計金額工藝做法、用料說明
甲方代表（簽字蓋章）：乙方代表（簽字蓋章）：
備注：此表用量較多企業可復印作為合同附件。
附表二
甲方供給工程材料、設備明細表
序
號材料名稱單位品種規格數量供應時間供應驗收地點
甲方代表（簽字蓋章）：乙方代表（簽字蓋章）：
備注：所供給的材料、設備須有經行政管理部門批準的專業檢驗單位提供的檢測合格報告。
附表三
乙方供給工程材料、設備明細表
序
號材料名稱單位品種規格數量供應時間供應驗收地點
甲方代表（簽字蓋章）：乙方代表（簽字蓋章）：
備注：所供給的材料、設備須有經行政管理部門批準的專業檢驗單位提供的檢測合格報告。
附表四
工程竣工驗收單
驗收時間：年月日
工程名稱：
工程地點：
竣工驗收意
見甲方簽字（蓋章）：
監理單位簽字（蓋章）：
乙方簽字（蓋章）：
備注：竣工驗收中，尚有不影響整體工程質量問題，經雙方協商一致可以入住，但必須簽訂竣工后遺留問題協議做為入住后解決遺留問題的依據。
附表五
家裝工程保修單
甲方
甲方代理人聯系電話
乙方
法定代表人聯系電話
家裝工程地址
開工日期竣工日期
保修期限自年月日到年月日
甲方代表（簽字蓋章）：乙方代表（簽字蓋章）：
備注：
1、自竣工驗收之日起，計算裝飾裝修保修期為兩年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期為五年；
2、保修期內因乙方施工、用料不當的原因造成的裝飾裝修質量問題，乙方須及時無條件進行維修；
3、保修期內因甲方使用、維護不當造成飾面損壞或不能正常使用，乙方酌情收費維修；
4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
裝飾合同 篇7
發包人(簡稱甲方)：
承包人(簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和《福建省建筑裝修管理暫行辦法》等相關法律法規，甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價、工期
一、工程概況：
1、甲方裝飾裝修的住房需具產權合法擁有者或產權合法擁有者的書面委托。
乙方需經工商行政管理部門核準登記的企業，并具有經建設行政主管部門審批的'資質證書或裝飾裝修協會核發的資質資格證書。企業資質 。
2、裝飾裝修施工地址： 區(縣) 路 巷(社區) 號 樓 室。
3、住房結構： 房型 房 廳 廚 衛 陽臺，套內施工面積 平方米。
4、裝飾裝修施工內容：見附表一《裝飾裝修工程項目表》。
5、承包方式： (包工包料、包工不包料、包工及部分包料)。
二、工程造價和工期
工程造價必須依據國家建設主管部門頒布的家裝工程造價標準制定
1、合同總價款：
￥ 元，(大寫)： 元。
其中：
材料費： 元，人工費： 元，
拆除費： 元，清潔、搬運、運輸費： 元，
管理費：按總造價 % 元，稅金 % 元
合同簽訂生效后，如工程項目、工程量增減、工程款變更等,雙方簽訂補充協議,工程款按實增減。
2、工期：
自 年 月 日開工，至 年 月 日竣工，工期 天。
第二條 材料供應
1、甲方提供的材料、設備：
甲方負責采購供應的材料、設備，應是符合設計要求的合格產品。甲方提供的材料、設備按時送達現場后，甲、乙雙方應辦理驗收交接手續，由乙方負責保管。
2、甲方采購供應的家裝材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作它用。
3、乙方提供的家裝材料、設備：見附表二《工程主材料報價單》。乙方供應的材料、設備，應提前 天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價要求的，應禁止使用。甲方不按時驗收，應視作驗收，但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。
4、施工中如乙方發現甲方提供的家裝材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出。甲方知情仍表示同意使用的，由此造成工程質量問題，責任由甲方承擔。
5、甲方或者乙方提供的家裝材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》的環保合格標準家裝材料。
第三條 工程質量及驗收
1、本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB50327-20xx)和住宅室內裝飾裝修工程相關法律規定。
2、本工程由 方設計，提供施工圖紙一式 份。圖紙設計費 元由 方承擔。
3、在施工過程中，甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更家裝材料設備，須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(見附表三《工程項目變更單》)后，方能進行施工，因此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。
4、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和水電、泥水、木作、油漆各道工序的驗收手續。
工程竣工后，乙方應及時通知甲方在七日內組織驗收。驗收按(GB50327-20xx)進行,驗收通過并經甲乙雙方及監理人員簽字生效后，辦理驗收移交手續(見附表四《工程質量驗收單》)，并由甲方按照約定付清扣除保修金外的全部工程價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，并與乙方協商另定驗收日期，甲方不得無理拖延。
裝飾合同 篇8
答辯人：
身份證號碼：
地址：
被答辯人：
身份證號碼：
地址：
答辯人就被答辯人提起的提供勞務者受害責任糾紛一案，具體答辯如下：
一、被告黃余明應當承擔賠償責任
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規定：雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當、疏于監督管理的過錯，應當承擔賠償責任。
二、被答辯人自身存在一定過錯
作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯，應減輕被告黃余明的賠償責任。
三、答辯人不應承擔賠償責任。
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定：承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的`，應當承擔相應的賠償責任。
被告黃余明以包干價的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關系。
被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業資質，沒有提供相應的資質證書，但被告黃余明已經從事室內裝修的承包事務多年，亦曾承包過類似工程而具備相當施工經驗，因此，答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內裝修資質的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務。
根據上述法律規定，答辯人屬于承攬合同關系中的定作人，而且盡到選任的注意義務，不應承擔賠償責任。
四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失，也只是應承擔相應的賠償責任，而不應與被告黃余明共同承擔連帶責任
1、《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產事故遭受人身損害的，發包人、分包人知道或者應當知道接受發包或者分包業務的雇主沒有相應資質或者安全生產條件的，應當與雇主承擔連帶賠償責任。”但是答辯人將房屋裝修的勞務部分承包給被告黃余明，兩者之間應定性為承攬合同關系，而非建設工程合同關系，我國法律目前沒有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整對象，因此本案不適用該條法規的連帶責任。
2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業，必須經建設行政主管部門資質審查，取得相應的建筑業企業資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程”的規定，但該《辦法》是20xx年5月1日實施的，在20xx年11月1日國務院頒布的《國務院關于取消第一批行政審批項目的決定》（國發[20xx]24號）第三十三項、第五十六項的規定，已經分別取消了對建筑裝飾資質及室內裝飾行業企業資質的審查。
3、現今并沒有相關法律法規規定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務業務需要資質，也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務業務。答辯人的房屋裝修屬于規模較小且投資費用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質。
4、本案中，法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應當按照選任過失的大小，將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來，而不能籠統的與被告黃余明一起承擔連帶責任。
此致
深圳市龍崗區人民法院
答辯人：
20xx年11月18日
裝飾合同 篇9
合同編號：_________
甲方(發包方)：_________
單位名稱：_________
住址：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
乙方(承包方)：_________
資質證書號：
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
第一條工程概況
1.1工程地點：_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據市場競爭、優質優價的原則,約定如下：總價款：_________元,大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________,人工費：_________,管理費：_________,設計費：_________,垃圾清運費：_________,稅金：_________,其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日
1.6工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格
2.1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應當持有建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》。
2.2乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償損失。
2.3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業者,應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證,向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案,實行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。
2.4凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第四條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
4.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_________年_________月_________日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
4.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
4.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第五條甲方權利義務
5.1開工前_________天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
5.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
5.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
5.4禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;
5.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
5.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料;
5.7未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建筑主體和承重結構;
5.8甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
5.9房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放,并按有關規定清運;
5.10甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協議的約定,對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查;
5.11甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施,降低節能效果;
5.12未經批準,甲方不得隨意在承重墻上穿洞,拆除連接陽臺門窗的墻體,擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載,在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得任意刨鑿頂板,不經穿管直接埋設電線或者改線;
5.13未經批準,甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施,不得損壞他人的房屋及物品。
5.14因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償;如屬乙方的責任,由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第六條乙方權利義務
6.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程;
6.2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人,應當采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全;
6.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
6.4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
6.5乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系,以確保工程中的統一指揮和管理;
6.6乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任;
6.7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
6.8乙方施工應符合有關規范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
6.9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
6.10乙方不得欺行霸市、強迫交易;
6.11乙方不得冒用其他企業名稱和商標;
6.12乙方不得損害居民和其他經營者權益;
6.13在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第七條工程變更
7.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
7.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
7.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第八條材料的提供
8.1由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
8.2由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
8.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四
：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
8.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第九條工期延誤
9.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的`其他情況。
9.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
9.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
9.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十條質量標準
10.1工程質量
(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。
(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準,工程一次驗收合格率達到100%,優良率達到_________。
(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的,由甲方承擔返工責任及經濟支出。
10.2雙方約定本工程施工質量按下列第_________項標準驗收：
(1)《gb50210-20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》
(2)《_________市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
(3)其它驗收標準：_________
10.3施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
(1)可向_________市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或_________市建筑裝飾協會投訴進行調解;
(2)如不服調解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十一條工程驗收和保修
11.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八：工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
11.2保修
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(見附件九：工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)。
(2)在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十二條工程款支付方式
12.1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：
(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
12.2因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
12.3雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發票。
12.4竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第十三條違約責任
13.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。
13.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。
13.3甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。
13.4由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
13.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十四條合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第_________種方式解決：
14.1向_________仲裁委員會申請仲裁;
14.2向人民法院起訴。
第十五條其他具體規定
15.1工程地在_________市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
15.2因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元,(此費用不在工程款內);
15.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
15.4施工期間,乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。
第十六條附則
16.1本合同簽訂后工程不得轉包。
16.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
16.3凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份。
16.4合同履行完后自動終止。
16.5本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
16.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
第十七條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
甲方(簽字)：_________ 乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________委托代理人(簽字)：_________
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章)：_________
委托代理人(簽字)：_________
聯系電話：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日
附件一：家庭裝飾裝修工程施工項目確認表(略)
附件二：家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表(略)
附件三：家庭裝飾裝修工程報價表(略)
附件四：甲方提供裝修裝修材料明細表(略)
附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表(略)
附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙(略)
附件七：裝飾裝修工程變更單(略)
附件八：工程驗收單(略)
附件九：工程結算單(略)
附件十：工程保修單(略
【裝飾合同】相關文章：
建筑的裝飾合同03-29
建筑裝飾合同04-06
(經典)裝飾設計合同11-15
裝飾施工合同02-18
裝飾設計合同03-05
裝飾工程合同03-16
裝飾設計合同08-09
裝飾裝修工程合同03-13
住宅裝飾工程合同03-22
外墻裝飾施工合同03-30