精選裝飾合同集合九篇
在人民愈發重視法律的社會中，很多場合都離不了合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的裝飾合同9篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
裝飾合同 篇1
發包方(以下簡稱甲方)：
委托代理人(或甲方代表)： 身份證號碼：
聯系地址： 聯系電話：
承包方(以下簡稱乙方)：
營業執照號：
建筑業企業資質證書號：
注冊地址(或辦公地址)：
法定代表人或負責人： 聯系電話：
工程設計人： 聯系電話：
施工負責人： 聯系電話：
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下協議：
一、工程概況
(一)工程地點：
(二)工程內容(見附表一和四)
(三)工程承包方式，采取下列第 種方式：
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限 日。
開工日期： 年 月 日;
竣工日期： 年 月 日。
(七)工程價款(見附表一)：
本合同工程造價為(人民幣) 元;
金額大寫： 。
其中：材料費： 元，人工費： 元，
設計費： 元， 垃圾清運費： 元，
管理費： 元，其他費用: 元。
(八)合同簽訂生效后，若要變更施工內容、材料或實際工程量增減，工程價款按實結算。
(九)乙方提出的工程報價，不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下，竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%，超出5%的部分，由乙方承擔。
二、工程設計
(一)見重慶市住宅裝飾設計合同，其設計方應提供施工圖紙或作法說明，應付的設計費由甲方另行結算。
(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規范要求，經雙方簽字認可，將會審意見記載于附表四內。
(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時，以工程報價表為準。
三、工程監理
若本工程實行工程監理，由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務
(一)對所裝飾裝修的`住房擁有合法的所有權或使用權，或已取得了合法所有權或使用權人的委托，有權對該房屋進行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表，甲方應提前三日以書面方式告知乙方。
(三) 施工前，向工程所在地物業管理單位申報登記。
(四)開工日前 天，若非乙方設計，甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規范要求的施工圖紙或作法說明，并向乙方進行現場交底。
(五)為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、陳設，或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。
(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用，并承擔其費用。
(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系，協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續，并承擔有關費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防工作。
(十)施工期內，將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時，甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖，當場由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務
(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》，并不得超越其資質證書許可的范圍承攬工程。
(二)乙方委派代表，全權負責合同履行，按設計要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責處理的各項事宜，其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表，乙方應提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB50327—20xx)，確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定，做好施工現場管理，施工現場應配備干粉滅火器。
(四)保護好原居室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關系。
(五)保證施工現場的清潔，做好施工現場保衛、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施，不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任，均由乙方承擔。
(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證，甲方有權查驗。
(十)負責施工人員的管理及施工安全。
裝飾合同 篇2
發包人：
營業執照號：
聯系方式：
住所：
承包人：
本工程設計人：
施工隊負責人：
聯系方式：
住所：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1、工程地點：___________________________________________________________________。
2、工程內容及做法：
�。�1）餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。
（2）餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。
3、工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。
（1）承包人包工，包料：承包人提供裝飾裝修材料明細表。
�。�2）承包人包工，部分包料，發包人提供部分材料：發包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。
�。�3）承包人包工，發包人包料：發包人提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
5、合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的，單位，聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：
�。�1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式____份，發包人，承包人各____份。
（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式____份，發包人，承包人各一份，設計費（大寫）______元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。
第四條 材料的提供
1、由發包人提供的材料，設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。
2、由承包人提供的材料，設備，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。
第五條 工程款支付方式
1、雙方約定支付工程款：
開戶銀行：
戶名：
賬號：
2、工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
3、工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式發票。
第六條 發包人義務
1、開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具，陳設或將室內不易搬動的家具，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則。
2、提供施工期間的水源，電源。
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系。
4、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。
5、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。
6、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。
第七條 承包人義務
1、施工中嚴格執行安全施工作規范，防火規定，施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
2、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。
3、保護好原餐廳內的陳設，保證餐廳內上，下水管道的暢通。
4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第八條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
第九條 工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更。
�。�2）不可抗力。
�。�3）發包人同意工期順延的其他情況。
2、因發包人未按約定完成其應負責的.工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
3、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第十條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十一條 工程驗收和保修
1、承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
2、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。
3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第十二條 違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
4、發包人未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。
5、由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
6、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的， 則依法向____________人民法院提起訴訟。
第十四條 具體規定
1、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用（大寫）________元（此費用不在工程價款內）。
2、施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。
3、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分；下午___點___分至___點___分。
第十五條 其他約定事項：
________________________________________________________________。
第十六條 其他
1、本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式____份，雙方各執____份。
發包人（簽字）：
經辦人：
簽訂日期：
簽訂地點：
承包人（蓋章）：
經辦人：
簽訂日期：
簽訂地點：
裝飾合同 篇3
甲方：
乙方：
甲方將人信陽光青年城17棟1門1602號房屋全權委托乙方進行家庭裝飾，乙方為甲方制定了全額為叁萬玖仟叁佰叁拾肆元(￥39334.00元)的家庭工程預算單，甲方認真閱讀后認可乙方制定的家庭裝飾工程預算單，并同意實施該項工程，雙方協定如下：
一、工程施工前，甲方首先支付乙方30%全額工程款壹萬壹仟捌佰元(￥11800.00元);
二、工程施工中段，甲方再度支付乙方65%全額工程款貳萬伍仟伍佰陸拾柒元(￥25567.00元)。
三、工程施工結束后，甲方驗收全部工程，合格滿意后再將余下的'5%全額工程款壹仟玖佰陸拾陸元(￥1966.00元)支付于乙方。
四、施工具體內容以家庭裝飾工程預算單為準，如有問題，雙方可協商解決。
五、雙方不得以任何與工程無關的理由單方面終止合同，如有違約，違約方需支付兩萬元違約金于另一方。
六、本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字生效。
甲方： 乙方：
年月日：
裝飾合同 篇4
來源：大象填海：日期：20xx-12-05
答辯狀
答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區青年大街**室。
答辯人就沈陽市**物業有限責任公司訴答辯人物業管理糾紛一案答辯如下：
一、原告不能按照物業合同約定提供物業服務，違約在先。 原告主要存在以下違反物業服務合同的行為：
1、不履行制止并報告不法行為義務。
20xx年6月8日頒布的《物業管理條例》第四十六條規定：“對物業管理區域內違反有關治安、環保、物業裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為，物業管理企業應當制止，并及時向有關行政管理部門報告�！鄙蜿栯姌I房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業主和物業使用人違反法規、規章的行為，進行教育制止，提請有關部門處理。業主和物業使用人違法本合同的行為，根據情節輕重，采取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務。 根據規劃審批，答辯人所居住的.166#大樓一至四層是商業用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業經營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今，模特公司已經在答辯人的樓上經營了4年。
2、不履行安全保衛義務。
沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個，保安設備、監控設備24小時運行�！钡�，原告從沒有按照合同約定運轉監控設備，給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設施的義務。
沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現故障后，原告不修復，致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。
依據消防法律法規的規定和《物業管理委托合同》，原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務，甚至破壞消防設施，使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈，不履行物業服務義務。
根據20xx年7月的電業園大廈業主委員會與原告簽訂的《物業管理委托合同》的約定，原告提供物業服務的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經通知并取得同意，擅自撤離電業園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業主和物業使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業服務費用。
因原告不能適當履行物業服務義務，給答辯人生活帶來諸多不便。根據合同法有關于先履行抗辯權的規定，在原告正確履行物業服務義務之前，答辯人有權拒絕支付物業服務費用。
因此，請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區人民法院
答辯人：
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇5
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，同時結合本工程具體情況，本著“公平自愿、誠實信用”的原則，就下列問題達成一致。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
第二條：工程內容和承包范圍
1、工程內容：
2、承包范圍：
3、乙方報價及承包內容依據甲方確認的施工圖進行編制，除雙方約定的內容外，施工圖紙中顯示的內容都應包括在施工內容中。
4、其它補充：
第三條：合同總金額
合同總價為￥元（大寫：）。
第四條：工程款支付
1、雙方商定該項工程質量保證金為元。
2、在辦理項目竣工驗收手續后，甲方根據審核的竣工決算，支付剩余工程款。
3、質量保證金應在保修期滿3日內無息退還。
第五條：工期
�。ㄒ唬┖贤偣て谔�，自年月日至年月日，每延期一天罰款元。
�。ǘ╅_工日期：在甲方第一批材料到位后，且現場具備施工條件（空調、消防等其它工種已基本完工），以雙方簽訂的.開工單為準。
�。ㄈ┛⒐と掌冢嚎⒐を炇眨ㄒ平唬┳C書明確的竣工日期為準。
第六條：工程質量標準：合格。
第七條：下列文件為本合同文件的組成部分，并具有合同的法律效力;
1.合同協議書（包括補充文件）;
2.預算書及說明;
3.澄清函以及答復、補遺;
4.合同條款;
5.技術條款;
6.經雙方確認進入合同的其他文件;
7.甲方（或乙方）提供的施工圖及說明書等;
8.在合同履行過程中，雙方簽定的變更文件等。上述文件有矛盾時，以簽字時間后者為準，同時簽字的以排前者為準。
第八條：本合同中的有關詞語含義與第二部分“專用條款”中分別賦予它們的定義相同;
第九條：甲方保證按合同文件規定向乙方付款，并承擔合同文件規定的甲方的全部責任和義務。
第十條：乙方保證按合同文件的規定，承擔合同文件規定的乙方全部責任和義務，并負責按照合同文件規定遞交檢查驗收等相關資料，并積極配合設計方竣工圖的匯制工作。
第十一條：合同執行過程中因設計缺陷及第三方原因引發的損失應由相關責任方承擔，與乙方無關。
第十二條：本合同書經甲乙雙方簽字后生效。
第十三條：乙方在收到該工程預付款后，組織相關人員進場作開工準備工作。
第十四條：本合同書一式二份，甲、乙雙方各持一份。
第十五條：本合同書在全部合同項目質量保證期滿，甲方全部返還乙方的合同質量保證金后自然失效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇6
合同編號：_________
發包方（以下簡稱甲方）：_________
委托代理人：_________
單位：_________
住所地址：_________
聯系電話：_________
承包方（以下簡稱乙方）：_________
法定代表人：_________
注冊地址：_________
聯系電話：_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條工程概況
1．1工程地點：_________市_________區（縣）_________路_________號_________樓_________室。
1．2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
1．3工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：
�。�1）乙方包工、包全部材料（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；
�。�2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；
（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。
1．4總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
1．5工程期限_________天；開工日期_________天_________月_________日；竣工日期_________天_________月_________日；
1．6工程內容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。
第二條施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第三條材料供應
3．1按合同約定由甲方提供的材料、設備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；
3．2按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。
第四條工程質量
4．1本工程執行_________（填建筑裝飾工程技術規程）、_________（填裝飾裝修驗收標準）和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4．2本工程由_________方設計施工方案。
4．3甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4．4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4．5在施工過程當中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
4．6施工過程當中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條工程驗收
5．1雙方約定在施工過程當中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________。
乙方應提前_________天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）；
5．2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（見附表九：工程結算單）；
5．3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表十：
工程保修單）。
第六條工程款支付方式
6．1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：
�。�1）本合同簽訂后，開工前_________至_________日，甲方支付相當于總價款_________％的工程款；
�。�2）完成_________％的工程量之日后的_________日內，甲方支付相當于總價款_________％的工程款；
�。�3）竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________％的工程款。
�。�4）竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款_________％的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
6．2因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6．3雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。
6．4竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的_________％的保修基金�？⒐を炇蘸细窈骭________年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條有關安全生產和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
第八條工程監理
8．1本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的.職責。
8．2本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。
8．3為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第九條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
9．1甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。
9．2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費_________元由甲方支付（此費用不在工程價款內）。
9．3使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：
10．1乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。
10．2乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用
裝飾合同 篇7
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，就乙方承包甲方的技工學校實習車間鋁合金窗制作安裝(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點： 聊城市高級技工學校院內
1.2 工程承包方式，雙方商定采取乙方包工、包全部材料的承包方式
1.3 工程期限 14天開工日期 20xx 年 8 月 6 日 竣工日期 20xx 年 8 月 20 日
1.4 合同價款、單價：
鋁合金窗每平方單價為140.00元，總面積約為560平方。本合同工程造價約為(人民幣) 78400.00元金額大寫： 柒萬捌仟肆佰元 。
第二條 甲方工作
向乙方提供施工圖紙，并向乙方進行現場交底，為乙方入場施工創造條件負責提供水源、電源為乙方使用
第三條 乙方工作
委派 為工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量的按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。嚴格執行施工規范、安全操作規程，安全、環境保護規定。做好施工現場管理。保護好墻面板及窗口包邊，防止破壞。保證施工現場的清潔，做好施工現場保衛、垃圾處理工作。
4.2 工程竣工未移交甲方之前負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 工程變更
工程項目及做法如需變動，雙方應協商一致，由甲方代表與乙方簽定書面變更單，同時調整相關費用。
第五條 材料供應
按合同約定乙方提供的材料、設備，由監理、建設單位代表、甲方共同驗收;如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，若已使用，由乙方負責重新更換。
第六條 工期
施工工期為8月20日完工，因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的'，返工費由乙方承擔，工期不順延。
第七條 質量標準
本工程施工質量為 合格 標準執行;并以施工圖紙尺寸和鋁合金窗制作標準圖集制作。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，應經工程質量監督站檢驗，需費用由乙方承擔。
第八條 工程驗收、工程價款結算及保修
工程竣工后，經建設單位、監理、施工方、乙方共同組織驗收。乙方負責提供有關資料給甲方，甲方。驗收不合格，乙方負責返工。
本工程自驗收合格之日起保修期為壹年。驗收合格后雙方進行實際測量乙方施工的鋁合金窗，并按實際面積為乙方結算。
第九條施工安全生產
1、乙方在施工期內應嚴格遵受《建筑安裝工人安全技術規范》和《建筑安裝工人安全操作規范》，注意施工安全。
2、由于乙方在施工生產過程中違反有關有關安全操作規程，導致發生安全事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。
第十條工程價款支付方式
合同生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
第十一條 違約責任
1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規，受到罰款或給對方造成損失均由責任方承擔責任。
2、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，應及時通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
3、本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程價款10%的違約金，并承擔因此造成的經濟損失。
乙方責任:
1、應妥善保護甲方施工的墻面板及彩板包邊，如有損壞，應照價賠償。 未經甲方同意，乙方擅自改造圖集制作尺寸參數，由此發生的損失由乙方負責并承擔損失。
2、由于乙方原因，工程質量達不到約定的質量標準，乙方負責返工，工期不得順延。
3、 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向甲方支付違約金 500.0元/每日 。
第十二條 爭議解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，向 當地 裁委員會申請仲裁解決：
第十三條 幾項具體規定
注：邊框與下滑之間應加橡膠墊。
第十五條 附則
15.1本合同經甲、乙雙方代表簽字蓋章后生效。
15.2本合同簽定后工程不得轉包。
15.3甲、乙雙方直接簽定合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾合同 篇8
甲方（發包方）：
乙方（承包方）：
依照《中華人民共和國合同法》和其他有關法律、法規，結合本工程實際情況，雙方在平等、自愿協商一致的基礎上，特就乙方承包甲方的裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成以下協議，以便共同遵守：
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：施工圖范圍內，詳見施工預算單
4、總造價：
5、承包方式：乙方包清工，甲方提供所有工程材料
6、開工日期：
7、竣工日期：
第二條工地代表
1、甲方：
2、乙方：
第三條甲方工作
1、清理施工場地，為乙方創造入場開工條件。
2、為乙方提供水、電和必要的生活幫助。
3、參與工程質量和施工進度的監督，
4、甲方保證材料的及時供應，不得出現材料供應不及時，影響乙方施工，如出現材料短缺影響的工期與誤工費由甲方負責。
5、甲方負責圖紙設計方案的確定與會審，如有施工變更甲方應提前三天通知乙方，并進行現場簽證。
6、甲方負責施工現場不同工種班組之間的協調。保證其他班組的施工不得影響到乙方的正常施工。
7、甲方負責施工現場的外部施工環境，確保乙方施工不受周圍其它因素的干擾（包括各級行政管理部門）。
第四條乙方工作
1、施工中嚴格執行安全施工操作規范和防火規范質量標準，按期保質完成工程任務。
2、嚴格依據圖紙進行施工，不得隨意更改施工方案
3、施工期間，對甲方原不動結構和陳設予以保護。
4、保證各工種之間合理有序的安排施工，不得影響到其他施工班組的正常施工。
5、因拖欠民工工資引起的后果，由乙方負責。
第五條本工程由甲方采購的各類材料設備，應為符合國家標準和設計要求的合格產品，如由于材料質量原因造成的后果有甲方負責。
第六條乙方應按雙方認可的形象方案和工程項目內容清單組織施工。如甲方提出設計變更或增減工程項目時，必須提前與乙方代表聯系，進行項目變更。變更單由甲方作為增減工程造價和結算的`依據。項目若無變更，工程總造價以本合同所簽價款為終最結算價
第七條工程竣工驗收
1、未經交工驗收，而由甲方單方面使用者，視為交工驗收合格。
2、工程交工后由于施工工藝造成的返修，費用由乙方負責。由于材料原因造成的返修或因在使用中人為或不可抗拒因素造成的返修，費用均由甲方負責。
第八條付款方式
第九條違約責任
1、甲方不按合同約定時間付款，每逾期一天，向乙方支付合同總金額千分之一的違約金。
2、由于乙方原因而延誤工期，每逾期一天，向甲方支付合同總金額千分之一的違約金。
第十條因工程施工而產生的垃圾由乙方負責清運至一樓，由甲方負責運出施工現場并負責處理。
第十一條合同爭議解決方式
如對工程質量或工程造價雙方發生爭議，可協商解決。如協商不成，工程質量爭議可申請工程質量監理部門或裝飾裝修行業管理機構認定。工程造價爭議可申請審計部門審計結論還可通過法律渠道解決。
第十二條補充條款：
第十三條簽字蓋章
第十四條合同份數
本合同一式二份，;甲、乙雙方各執一份
第十五條本合同經雙方各自簽字并加蓋單位印章后生效。合同履行完后自動終止。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇9
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、廣東省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程承包方式：包工包料
4、工程概況：建筑面積平方米。
二、工程裝修內容
XXXX廠房裝修工程
三、工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據；
工程造價為：￥元。（以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準）
四、工程期限
工程開工日期： 年 月 日
工程竣工日期： 年 月 日
五、質量要求
按國家建設部行業標準《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題（竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外），屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的 %
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的 %
3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的 %
4、乙方剩余工程款作為質保金在一年內付清。
七、雙方責任
1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙；對裝修工程所涉及的'配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明；施工場地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議：
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。（ 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。）
3、工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方單位名稱：
（蓋公章）
法人代表：
委托代理人：
乙方：
�。ㄉw公章）
法人代表：
委托代理人：
年 月 日
【裝飾合同】相關文章：
裝飾設計合同03-05
建筑的裝飾合同03-29
裝飾裝修合同03-28
裝飾設計合同08-09
建筑裝飾合同04-06
裝飾工程合同03-16
裝飾施工合同02-18
(經典)裝飾設計合同11-15
裝飾材料供貨合同02-20
裝飾公司的購銷合同02-23