定作合同

定作合同

　　定作合同（一）
　　
　　定做方：     （簡稱甲方） 合同編號：NO,*****
　　
　　承攬方：    （簡稱乙方） 簽訂地點：
　　
　　一、定做標的，數量及金額
　　
　　一、質量要求，技術標準，按國家標準。
　　
　　一、包裝要求及費用負擔，乙方負擔。
　　
　　二、運輸要求及費用負擔，乙方送貨到甲方工地。
　　
　　三、完工及到貨時間；地點，自預付款到乙方賬戶之日起15日內生產完工，并在3日內運至甲方工地。；
　　
　　四、本合同之地毯圖案由   提供，授權乙方生產。
　　
　　五、驗收標準及提出異議期限；貨到后2 日內按    標準完成驗收事項。如有異議，甲方應在交貨后 7 日內書面提出，雙方協商解決。
　　
　　六、合同簽訂之日起   日內，甲方支付合同總金額的30﹪作為預付款，即   元。貨到工地后，甲方付給乙方貨款總額的90%，即   元，乙方才可施工。余款即    元在乙方鋪裝完后，甲方當日付款給乙方。
　　
　　七、爭議解決方式；本合同如在履行中發生爭議，當事人應本著誠實信用、互惠互利的原則協商解決。協商不成，當事人可依法向法院起訴。
　　
　　八、違約責任；乙方生產完成后，如甲方在3個月內不提貨，此合同終止，乙方有權將此貨品處理。
　　
　　九、雙方約定的其他條款；
　　
　　名稱；   名稱；
　　
　　地址；  地址
　　
　　法定代表人   法定代表人；
　　
　　委托代理人； 聯系方式
　　
　　簽訂日期； 年 月  日
　　
　　定作合同（二）
　　
　　定做方：
　　
　　承攬方；
　　
　　一、施工內容、規格、數量
　　
　　1、施工隊宿舍新建二層巖棉板____平方米，每平方米____元，計_______元。
　　
　　2、巖棉板平房____平方米，每平方米____元，計______元。
　　
　　3、施工隊食堂、廁所及配電室巖棉板骨架封頂____平方米，每平方米____元，計_______元。
　　
　　4、施工隊食堂、廁所及配電室塑鋼門為_____平方米，每平方米_____元，計_______元，塑鋼窗為_____平方米，每平方米_____元，計_______元。門窗共計_______元。
　　
　　5、硅鈣板烤漆龍骨吊頂_____平方米，每平方米_____元，計_______元。
　　
　　6、廁所及廚房、實驗室PVC吊頂_____平方米，每平方米_____元，計_______元。
　　
　　7、吊裝式門衛室1間，計_______元。
　　
　　8、辦公室及宿舍后墻防護網_____平方米，每平方米_____元，計_______元。
　　
　　以上合計人民幣金額（大寫）：肆拾肆萬柒仟肆佰壹拾壹元。
　　
　　二、質量要求、技術標準：同行業標準。
　　
　　三、驗收標準：此房安裝完工后，10天內由定作方組織驗收。(www.ycxgx.cn)如未驗收即使用，則視為合格。
　　
　　四、期限：甲方工程竣工。
　　
　　五、交付定金、預付款數額及時間：
　　
　　六、付款違約責任：延誤工期每天按工程總造價5%違約金，推遲付款每天按工程款總價5%違約金。
　　
　　七、解決合同糾紛方式：雙方協商解決，協商不能解決的由承攬方當地法院仲裁。
　　
　　八、雙方協商其它條款：1、定作方負責：木方基礎、地面及水、暖、電等安裝；2、定作方免費提供施工所用水電及工人住宿；3、如遇天氣變化工期順延。
　　
　　定作方：（蓋章）  承攬方：（蓋章）
　　
　　法定代表人：     法定代表人：
　　
　　委托代表人（簽字）：      委托代表人（簽字）：
　　
　　單位：         單位：
　　
　　地址：         地址：
　　
　　電話：         電話：
　　
　　定作合同（三）
　　
　　定作方：青島欣正基業有限公司       合同編號：
　　
　　承攬方：       簽約地點：即墨市
　　
　　簽訂時間： 年  月  日        供貨日期
　　
　　1、供貨產品及價格
　　
　　2、供貨時限：合同簽訂后按定作方規定時間交貨。不能按期交貨每天罰金500元（樣品除外），如因承攬方未按期交貨所造成的定作方損失，由承攬方負擔。
　　
　　3、交貨地點、方式、費用負擔：定作方廠內交貨，運費由供方承擔。
　　
　　4、技術﹑質量標準：承攬方嚴格按照定作方圖紙加工；材料為壓鑄鋅合金（代號：YX040A），材料的尺寸、化學成分及機械性能應符合國家標準和歐美環保ROHS標準，表面鍍鋅、鉻化等處理應嚴格按照國家標準工藝和歐美環保ROHS要求制作，由于承攬方濫用原材料或不按標準方式制作所造成的定作方損失，由承攬方承擔完全責任。
　　
　　5、驗收標準：承攬方應該嚴格按照圖紙生產，所加工產品力學性能需超出使用要求1.5倍以上，表面平滑，無渣粒、氣孔，無銹蝕凹陷突起等材料缺陷；表面處理后要光亮無雜質污物。定作方質檢員按比例抽檢，給出書面記錄，提出相應整改返修意見，最終質量由承攬方完全負責。
　　
　　6、包裝標準及包裝物的供應與回收：按產品型號單獨包裝，有明確的標識，防止產品受潮，包裝物以不損壞產品為標準，由承攬方提供，包裝物不回收。
　　
　　7、驗收方法及提出異議期限：
　　
　　按上述合同條款貨到抽樣驗收，十五天內提出異議，使用中如發現不合格品退貨或換貨；如承攬方所提供產品質量出現問題，引起客戶索賠﹑罰款或退貨，承攬方必須承擔定作方由此引起的一切損失。
　　
　　8、結算方式：貨到驗收入庫后憑17%增值稅發票三個月以內結算。
　　
　　9、合同糾分解決：雙方協商，協商不成向定作方所在地人民法院起訴。
　　
　　10、其它：
　　
　　1）如遇價格變動雙方另行簽訂補充協議。
　　
　　2）因某種原因承攬方不能按期供貨應提前一個周通知定作方。
　　
　　3）本合同約定產品為定作方專用，承攬方不得給其他廠家供貨及外泄定作方技術、圖紙等資料。否則支付不低于5萬元違約金。
　　
　　定作方：青島欣正基業有限公司       承攬方：
　　
　　代表：        代表：
　　
　　聯系電話：     聯系電話：
　　
　　傳真：        傳真：
　　
　　簽訂日期： 年  月  日              簽訂日期： 年  月   日

【定作合同】相關文章：

定作加工合同11-29

加工定作合同03-25

定作合同范本08-10

定作合同4篇04-26

定作合同范本12-01

定作合同（示范文本）08-06

模型定作合同范本08-16

體育賽事定作合同03-26

定作合同集合10篇05-05

定作合同合集九篇05-05